合同是商業(yè)活動中不可或缺的一環(huán)，它規(guī)定了交易雙方之間的權益和責任。合同的起草應遵守法律規(guī)定，合理規(guī)劃合同結構和內(nèi)容。注重合同執(zhí)行過程中的書面記錄和證明，以便在必要時進行證據(jù)保全和維權。

預約合同構成要件篇一

出售方(甲方)：購買方(乙方)：

身份證號：身份證號：

家庭住址：家庭住址：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《擔保法》及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上友好協(xié)商，就房產(chǎn)買賣相關事宜達成一致，特訂立以下條款，以資共同遵守。

第一條甲方同意將座落于的房產(chǎn)，用途，出售給乙方。建筑面積平方米(附屬用房平方米)，購房合同號。該房產(chǎn)【已】【尚未】竣工交付使用，乙方對甲方所出售房產(chǎn)已充分了解，愿意購買上述房產(chǎn)。

第二條甲乙雙方同意，上述房產(chǎn)以套計價，成交總價為人民幣(大寫)元整。本協(xié)議簽訂之日，乙方應支付甲方購房定金人民幣(大寫)元整。并按以下第種方式支付給甲方：

1、乙方于本協(xié)議簽訂之日直接支付給甲方;。

2、乙方支付給甲方的購房定金先交由丙方保存，待甲乙雙方到公證處辦理公證或到房管局交易送件當日，再由丙方將該定金轉(zhuǎn)交給甲方。

第三條甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)法律法規(guī)政策，并按規(guī)定繳納辦理上述房產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，所有交易相關稅費由承擔。

第四條辦理甲方名下產(chǎn)權{一手出去｝費用由承擔。

第五條甲乙雙方同意，乙方將上述購房款分次支付給甲方，已支付的購房定金可沖抵首期購房款。具體付款日期及金額如下：

1、乙方于元整(含定金);。

2、乙方于元整;。

3、乙方于向甲方支付人民幣(大寫)元整;。

4、乙方于戶到乙方名下期間，乙方必須每月足額按時支付甲方銀行余款;。

5、補充。

第六條甲方應于將房產(chǎn)交付給乙方使用。甲方交付房產(chǎn)時應保證室內(nèi)整潔，無結構性損壞，門窗及配套水、電、煤氣、管道等應當完好。交付前，該房產(chǎn)所產(chǎn)生的各項費用由甲方負責激清，房產(chǎn)交付后該房產(chǎn)產(chǎn)生的各項費用由乙方自行承擔，在該房產(chǎn)的水、電、煤氣、有線(數(shù)字)電視，物業(yè)管理費等，甲乙雙方應積極配合，產(chǎn)生過戶手續(xù)費由乙方承擔。

第七條乙方購買甲方上述房產(chǎn)即實際面積大于甲方合同購買面積，乙方補差額款(按甲方購買價)交于開發(fā)商，實際面積小于購買面積時，則所退差額歸乙方所有。

第八條上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時，房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權及維修基金隨之轉(zhuǎn)移給乙方。

第九條甲方保證上述房屋權屬清楚，無債權債務糾紛;如存在其他共有人則共有人均已同意出售;如為已購公有住房、經(jīng)濟適用房的，則同住成年人已同意出售。自本協(xié)議生效之日起，若發(fā)生與甲方有關的房屋權屬或債權債務糾紛等，概由甲方負責清理，并承擔相應的法律責任，由此給乙方造成的損失，甲方應負責賠償。

第十條甲方在轉(zhuǎn)讓上述房產(chǎn)時，若該房產(chǎn)處于出租狀態(tài)，甲方保證已將該房產(chǎn)出租情況告知乙方。第十一條甲乙雙方簽訂本協(xié)議時，應向丙方支付中介費人民幣(大寫)元整，其中甲方支付(大寫)元，乙方支付(大寫)元;同時甲乙雙方應向丙方支付代辦過戶手續(xù)費，甲方支付人民幣(大寫)元，乙方支付人民幣(大寫)元。若延遲向丙方支付相關費用的，每逾期一日，按中介費總額的0.05%支付違約金，并支付丙方因此事所產(chǎn)生的全部訴訟費律師費及相關調(diào)查取證費。

第十二條甲乙雙方除須本人親自辦理的手續(xù)外，其他一切手續(xù)均由丙方代辦。

第十三條甲乙雙方簽訂本協(xié)議后，雙方不得中途悔約。若甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起三日內(nèi)退還乙方定金并支付同等定金的違約金給乙方;若乙方中途悔約，甲方已收取的定金不予退還。乙方已付購房款后，雙方除遇到不可抗拒因素外，否則不得中途悔約。若甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起三日內(nèi)退還乙方所支付購房款，同時向乙方支付該房產(chǎn)總價款的百分之作為違約金;若乙方已在該房裝修，甲方要全額支付乙方在該房裝修上所產(chǎn)生的全部費用;若乙方中途悔約，甲方應退還乙方所支付的購房款，但乙方須向甲方支付該房產(chǎn)總價款的百分之作為違約金。在此條件下，向丙方支付的全部中介費均由違約一方承擔，并且違約方應承擔該協(xié)議所產(chǎn)生的訴訟費和律師費及相關調(diào)查取證費。

第十四條若乙方不能按時向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)，沒逾期一日，由違約方向?qū)Ψ街Ц渡鲜鲑彿靠畹?.05%作為違約金。

第十五條甲乙雙方保證于到公證處辦理全權委托公證，所產(chǎn)生的公證費用由方承擔，并約定于簽訂房管局提供的《廈門市房地產(chǎn)買賣合同》;并前往房管局辦理交易登記手續(xù)，否則視為一方違約，沒逾期一日，由違約方向另一方支付上述購房款的0.05%作為違約金。任何一方違約逾期日以上仍未覆約的，視為悔約，另一方有權解除協(xié)議，同時要求違約方承擔相應的違約責任。

第十六條乙方應在簽訂《廈門市房地產(chǎn)買賣合同》后日內(nèi)備齊銀行按揭所需的資信證明材料并經(jīng)銀行確認，在乙方取得產(chǎn)權證時立即辦理抵押手續(xù)，于日內(nèi)辦妥銀行按揭借款手續(xù)。

第十七條針對上述所有條款，甲方已征得產(chǎn)權人及所有產(chǎn)權共有人的同意，否則自愿承擔一切法律責任。

第十八條本協(xié)議經(jīng)叁方簽名蓋章后生效，若有未盡事宜，甲乙雙方日后可再行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商所簽訂的補充協(xié)議與本協(xié)議具同等效力。

第十九條甲乙雙方在覆行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向房屋所在地有管轄權的人民法院起訴。

第二十條該協(xié)議中的定金支付或未支付，本協(xié)議均成立與生效。

第二十一條本協(xié)議壹式叁份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，協(xié)議在三方簽字、丙方蓋章后生效。

第二十二條雙方約定的其他事項：

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：丙方(蓋章)：

委托人：委托人：經(jīng)辦人：

電話：電話：電話：

簽訂日期：年月日

欠款合同匯總八篇。

參展合同匯總六篇。

預約合同構成要件篇二

簽訂地點：

承約方：簽訂時間：年月日。

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國種子管理條例》及有關規(guī)定，為明確雙方的權利義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、預約生產(chǎn)的農(nóng)作物種子品種、質(zhì)量、數(shù)量、金額：

農(nóng)作物種類。

品種名稱。

計量單位。

數(shù)量。

質(zhì)量(%)。

單價(元)。

總金額(元)。

純度。

凈度。

發(fā)芽率。

水份。

合計人民幣金額(大寫):萬仟佰拾元角分。

二、預約方繁育材料：

材料品名。

質(zhì)量(%)。

計量單位。

數(shù)量。

提供日期

畝用量。

單價(元)。

總金額(元)。

純度。

凈度。

發(fā)芽率。

水份。

合計人民幣金額(大寫):萬仟佰拾元角分。

三、農(nóng)作物種子預約生產(chǎn)的環(huán)境及技術要求：

四、預約方提供技術服務的種類、方式及保密要求;。

五、農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗及檢疫嚴格按國家頒布的有關規(guī)定辦理，檢驗執(zhí)行gb/t3543.1～3543.7-1995《農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程》。

1.承約方必須持有《種子生產(chǎn)許可證》，交售種子時還須提供該批種子的有效田間檢驗結果單、產(chǎn)地檢疫合格證和《農(nóng)作物種子質(zhì)量合格證》。

2.預約方收貨后復檢，發(fā)芽率、凈度、水分三項指標在收貨后兩個發(fā)芽周期內(nèi)復檢完畢，純度在收貨后該作物第一個生產(chǎn)周期內(nèi)復檢完畢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知對方，逾期視為種子合格。

3.雙方對經(jīng)銷的每批種子必須同時取樣分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子用于生產(chǎn)收獲以后。

4.申請種子委托檢驗和鑒定，費用由(單位)負擔。

六、超幅度損耗及計算方法：

七、包裝要求及包裝費用負擔：

八、交(提)貨時間、地點、發(fā)運方式、運費負擔：

九、定金的數(shù)額及交付時間：

十、結算方式和期限：

十一、雙方一般責任：

預約方：所供繁育材料必須達到合同約定的國家有關技術質(zhì)量標準;提供詳細的生產(chǎn)資料和技術指導;按合同約定時間交付定金;保證按時足額收購承約方生產(chǎn)的符合本合同約定標準的種子。

承約方：按合同約定的種子品種、數(shù)量、質(zhì)量安排生產(chǎn);遵循合同規(guī)定的種子生產(chǎn)技術規(guī)程和種苗產(chǎn)地檢疫規(guī)程，并接受種子管理機構的監(jiān)督檢查;保證種子質(zhì)量達到合同約定條款規(guī)定;并按合同約定的數(shù)量、時間、地點交付預約方。

十二、凡因不可抗力因素造成種子數(shù)量或質(zhì)量達不到本合同約定條款的，承約方及時通知預約方進行實地考查，提供具有法律效力的有關資料，雙方協(xié)商變更合同，簽訂補充協(xié)議。協(xié)商不成，按經(jīng)濟民法典及種子管理法規(guī)的有關規(guī)定處理。

十三、違約責任：

十四、種子質(zhì)量發(fā)生糾紛，由(機構或單位)進行技術質(zhì)量仲裁;本合同在履行中發(fā)生糾紛，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可由仲裁委員會仲裁或向人民法院起訴。

十五、雙方協(xié)商的其它條款：

十六、本合同未盡事項，一律按《中華人民共和國經(jīng)濟民法典》、《中華人民共和國種子管理條例》及國家有關規(guī)定，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，做出補充規(guī)定附后。如需提供擔保，另立《合同擔保書》，作為本合同附件。

本合同一式份，合同雙方各持份;合同副本份，送(單位)備案。

單位地址:。

法定代表人:。

委托代理人:。

電話:。

傳真:。

開戶銀行:。

帳號:。

xx編碼:。

承約方(章):。

單位地址:。

法定代表人:。

委托代理人:。

電話:。

傳真:。

開戶銀行:。

帳號:。

xx編碼:。

審核意見:。

經(jīng)辦人:。

審核機關(章)。

鑒定意見:。

經(jīng)辦人:。

鑒定機關(章)。

有效期限：年月日至年月日。

贈與合同匯總五篇。

贈與合同匯總六篇。

預約合同構成要件篇三

（特別提示及當事人基本信息部分）。

解析人：深圳二手房律師團首席律師張茂榮。

解析說明：

深（）居間第（）號。

特別提示。

1、本合同為示范文本，各方當事人簽訂本合同前，應當仔細閱讀合同條款和二手房購房指引（交易場所現(xiàn)場懸掛）的內(nèi)容。

預約合同構成要件篇四

違約行為包括不履行和不完全履行借款合同兩種行為。不履行借款合同，是指當事人根本沒有按照借款合同約定的條款履行合同義務。不完全履行借款合同是指當事人對借款合同約定的義務只是部分履行，而沒有履行借款合同所約定的全部義務。無論是不履行還是不完全履行，都屬于違約行為，都應當承擔相應的法律后果。

當事人主觀上的過錯，包括故意和過失。故意是指行為人明知自己的行為會發(fā)生不良后果，并且希望或放任這種后果的發(fā)生。過失是指行為人應當預見自己的行為可能發(fā)生不良后果，因疏忽大意沒有預見，或因工作上的失誤以致發(fā)生不良后果。無論是故意還是過失違約，都應承擔違約責任。

預約合同構成要件篇五

隨著經(jīng)濟的快速增長，為了固定交易機會，預約合同在實踐中被大量使用。預約是當事人真實的意思表示，約定在將來一定期限內(nèi)訂立買賣合同。預約合同最早存在于買賣、使用借貸、消費借貸等個別契約之中，現(xiàn)生活中存在的當事人簽訂認購書、訂購書、預訂書、意向書、備忘錄等都為預約合同的具體表現(xiàn)形式。目前我國法律尚未對預約合同作出相關規(guī)定，預約合同的成立與生效問題是預約合同制度中一個非常重要的問題，有探討的必要。

預約合同是一種債權合同，故它的成立與生效也應該具備一般債權合同成立與生效的要件。合同的成立與生效，概念并不相同。合同的成立，是指雙方當事人經(jīng)磋商、談判，就合同的核心條款達成了合意。合同的生效，則是指已經(jīng)依法成立的合同對當事人產(chǎn)生了一定的法律拘束力。在大多數(shù)情況下，合同的成立時間與生效時間是相同的?！逗贤ā返谒氖臈l第一款規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效?！钡呛贤某闪⒉⒉坏韧诤贤纳?。合同是否生效，還要看該合同是否符合法律規(guī)定及社會公共利益?！逗贤ā返谖迨l就列舉了五種合同無效的情況。合同成立反映的是合同雙方當事人之間的一種合意，而合同生效則反映了法律價值的取向問題。就預約合同而言，其生效一般包括以下幾個要件：1、主體適格。2、內(nèi)容確定、合法。3、當事人意思表示真實。具體而言：

合同主體適格是指訂約當事人應當具備相應的民事權利能力和民事行為能力。如限制民事行為能力人所做的單方法律行為無效。又如訂立商品房開發(fā)合同，承包商須具有相應的資質(zhì)。因此，在簽訂特殊的預約合同時，當事人還須具備特定的資格。但是對于一般的合同，根據(jù)我國法律的規(guī)定，自然人、法人和其他組織都能成為合同的當事人，因此他們也能成為預約合同的當事人。另外，預約合同的主體一般應當與本約合同的主體一致。因為當事人是基于對彼此的一種信賴而訂立預約合同，因此一般情況下預約合同的債權不得讓與，債務不得承擔，雙方當事人另有約定的除外。

所謂內(nèi)容確定，是指預約合同中必須具備一些核心條款，這些條款也是本約中的基本條款。對于這些基本條款的確定標準，學術界并沒有統(tǒng)一的觀點。一般來說應當包括決定該合同類型的主給付義務，它主要是指以下兩個方面：一是根據(jù)合同的性質(zhì)所必備的條款，如在商品房買賣合同中，應當確定房屋的位置、面積及價金計算。二是依照當事人的特別約定所必備的條款，如當事人在協(xié)議中約定：合同須經(jīng)雙方蓋章后生效。那么蓋章就成為了合同的必備條款。如果僅僅訂立空泛的預約合同，而當一方違約，另一方請求履行時，即使法院以生效的判決來代替訂立本約合同的意思表示，該本約合同也會因標的不明確而無法執(zhí)行?！睹佤斆穹ǖ洹?415條規(guī)定：“預約至少包括本約的要素?！币虼耍瑸榱耸诡A約能夠得到及時履行，預約合同中應確定核心條款是其產(chǎn)生法律約束力的必備條件之一。對于一些非必要條款，如標的的質(zhì)量、給付時間、地點等問題，并不需要在預約合同中就約定，當事人可以在訂立本約時再進行磋商。萬一發(fā)生糾紛訴諸法院時，還可以由法官根據(jù)字面意思、行業(yè)規(guī)定以及交易習慣進行解釋。

而內(nèi)容合法，是指預約合同的內(nèi)容要符合法律的規(guī)定，而且除了不能違反法律的強制性規(guī)定外，還必須符合社會公益。社會公益是一個不明確的概念，它通常是指不特定多數(shù)人的利益，例如社會公德、商業(yè)道德、社會良好風尚皆可納入其中。這也是我國民法制度中公序良俗原則的內(nèi)容。

意思表示，是指表意人將其所欲為某種法律行為的意思表達于外的行為。要想使預約合同成立并生效，那么這種意思表示就必須是真實的，即表意人內(nèi)心的效果意思必須與其表示行為相一致，而不受其他因素的干擾。一旦內(nèi)心的想法得以真實的表示出來，并且得到了對方當事人的承諾，那么雙方就要受該意思表示的拘束。如果存在影響意思表示真實的因素，那么應該具體問題具體分析，如遇到顯失公平的情況，就可以賦予權利人申請撤銷的權利。如果是當事人與第三人惡意串通，損害他人利益，那么就會導致該合同無效。

關于預約合同應采用什么樣的形式，學術界存在很大的分歧?！安灰秸f”認為預約合同是一種獨立的合同，因此應該跟本約合同一樣，可以采用任何法律所允許的形式，法律不應對其形式做特別的要求?！耙秸f”認為，預約合同是為了將來能夠訂立本合同而存在的，由于其內(nèi)容的不確定性及談判的未知性，如果不采用書面或者其他可以確定的形式訂立預約，那么就會使雙方履行預約流于形式。筆者認為，預約合同原則上應為要式，一些國家在立法中也做了明確的規(guī)定。如《意大利民法典》第1352條規(guī)定：“沒有以法律規(guī)定的終局形式訂立的預約性合同無效?！钡?352條規(guī)定：“雙方當事人對未來將要訂立的契約多采取的方式達成書面一致意見的，即推定此方式是使合同有效的方式?！鳖A約合同為要式合同可以為合同的確定固定證據(jù)，一旦發(fā)生糾紛，可以很快的獲取證據(jù)，提高訴訟效率。但是應當明確的是，雖然預約合同原則上應為要式合同，但該形式并不是預約合同生效的要件，而只是一種對抗要件，即對于缺少必要形式的預約合同，也不宜認定為無效，只是不能對抗善意第三人。

雇傭合同匯編六篇。

貿(mào)易合同匯編五篇。

贈與合同匯編四篇。

預約合同構成要件篇六

立合約者___________(以下簡稱甲方)。

受托人____________(以下簡稱乙方)。

編著____________一書，雙方議定如下：

一、乙方應付甲方稿費每千字________元整，于簽訂本合約時，先預付________元整，余數(shù)于甲方交稿時，一次付清。

二、本書預計字數(shù)為________萬字左右。

三、本書著作權經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓乙方承受，由乙方辦理著作權登記。

四、本書如有侵害他人著作權，及違背有關著作出版等現(xiàn)行各項法律或國家政策時，由甲方自行負責，與乙方無涉。其因而被有關機關扣留、沒收，或禁止發(fā)行致使乙方遭受損失的，甲方應負賠償責任。

五、本書版權屬于乙方，甲方不得就本書內(nèi)容的全部或一部分予以割裂，自行出版或轉(zhuǎn)讓。

六、本書的排版校對，由乙方負責，惟求其正確無誤，得請甲方作最后的校核。

負責人：__________________。

________年______月______日。

乙方：____________________。

負責人：__________________。

________年______月______日。

預約合同構成要件篇七

甲方：xxxxxx。

乙方：xxxxxc。

現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，對房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓事宜達成如下意向意見：

1.房屋基本情況。

1.1甲方xxxx系夫妻關系，xxxx系單身，20xx年xx月xx日以xxxx的名義共同與xxx有限公司簽訂商品房買賣合同，購買了位于xxxx號的房屋[商品房買賣合同備案號：736201，房屋面積135.77平方米（房屋面積及房屋具體地址以房產(chǎn)證登記為準），現(xiàn)該房屋房產(chǎn)證尚在辦理過程中。甲方承諾取得產(chǎn)權證后將上述房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。

1.2乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓房屋的權屬情況已充分知悉。

2.正式合同內(nèi)容。

2.1甲方承諾待取得房屋所有權證后將該房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方應按本預約合同內(nèi)容簽訂正式房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同。

2.2正式合同內(nèi)容包括但不限于本合同以下的范圍。甲乙雙方對正式合同內(nèi)容中房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款、過戶登記手續(xù)及費用承擔的內(nèi)容不得作任何變更。

2.2.1該房屋轉(zhuǎn)讓價款為人民幣捌拾貳萬元整。即使房產(chǎn)證登記面積出現(xiàn)誤差，仍以該價款為準，不作任何變更。

2.2.2房屋的登記過戶手續(xù)按國家有關規(guī)定辦理，過戶手續(xù)的各項稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

3.正式合同的簽訂時間。

3.1甲方應于取得該房屋房產(chǎn)證后二十個工作日內(nèi)與乙方簽訂正式合同。待甲方取得房產(chǎn)證后，雙方再另行簽訂正式房屋買賣合同。本合同不作為房屋產(chǎn)權轉(zhuǎn)移的依據(jù)。

4.權利保證。

4.1甲方保證轉(zhuǎn)讓的房屋沒有產(chǎn)權糾紛。如因甲方故意隱瞞產(chǎn)權糾紛，造成乙方經(jīng)濟損失的，由甲方承擔全部責任。

5.違約責任。

5.1若甲方拒不簽訂正式合同、將房屋轉(zhuǎn)讓給他人、提高轉(zhuǎn)讓價款的，甲方應向乙方支付違約金貳拾肆萬陸仟元整，同時，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同。

5.2若乙方拒不簽訂正式合同、拒不付款、解除合同的，乙方應向甲方支付違約金貳拾肆萬陸仟元整。

6.1本合同一式三份，甲乙雙方，xxxxx公證處各執(zhí)一份。合同自雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

雇傭合同匯編六篇。

訂購合同匯編五篇。

合租合同匯編五篇。

供應合同匯編六篇。

訂單合同匯編五篇。

預約合同構成要件篇八

1.預約是合同的一種，對雙方當事人都有約束力。雙方當事人都應本著誠信原則進行履約。違反預約當然也構成違約，違約方應承擔違約責任。

2.預約非本約，其存在的目的是準備簽訂本約，故其對雙方當事人的約束力不同于本約。在一般情況下，預約的內(nèi)容并不能直接轉(zhuǎn)化為本約。預約所要求的內(nèi)容必須通過簽訂本約才能成為履行標的。

因此，對于商品房認購書的違反，首先構成違約，當事人一方應承擔違約責任。關于承擔責任的方式，又因其并非本約，故守約方并不能要求其按照預約所約定的內(nèi)容進行履行，也不能強制對方履約，否則就違反了契約自由原則。違約方承擔責任的方式，只有一種即賠償。

我國《商品房買賣解釋》第4條規(guī)定：出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規(guī)定處理;因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。

按照此條，如果雙方在預約中約定了定金，則可按定金罰則進行處理，如果雙方未約定定金的，則依據(jù)《合同法》第113條的規(guī)定：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見的因違反合同可能造成的損失。

鄭州市網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理細則（暫行）。

雇傭合同合集六篇。

聘用合同合集九篇。

借調(diào)合同范文合集。

預約合同構成要件篇九

乙方：___________________________。

第一章總則。

第一條根據(jù)《______________》及其它有關規(guī)定，參照國內(nèi)和_________市各開發(fā)區(qū)的通行慣例，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就_________（以下簡稱甲方）向_________（以下簡稱乙方）出租________樓事宜，簽定《________樓租賃預約協(xié)議》。

第二條甲乙雙方必須遵守中華人民共和國和_________市、_________區(qū)的有關法律、法規(guī)、規(guī)章及本預約協(xié)議。

第二章雙方法律地位。

第三條甲方系經(jīng)政府批準成立，負責_________園區(qū)的開發(fā)和經(jīng)營管理的經(jīng)濟實體，具有中國法人資格。

第四條乙方系經(jīng)國家批準的具有中國法人資格的經(jīng)濟實體。主要從事_________________________。

第三章_____樓及租期。

第五條甲方將向乙方出租_________園_________號樓，建筑面積共計約為____________平方米，作為乙方_________的經(jīng)營場所。（實際面積以有關部門出具的面積勘測表為準）。

第六條乙方向甲方租賃本預約協(xié)議第五條所定________樓，租期_________年，自雙方簽訂________樓的租賃合同之日起算。

第四章有關費用及付款方式。

第七條本預約協(xié)議第五條所定________樓的租金為：自通知交房日始______年內(nèi)，_____樓每平方米建筑面積日租金為_________元（不含物業(yè)管理費）。

第八條本預約協(xié)議生效后十五個工作日內(nèi)，乙方應支付給甲方_________元人民幣到甲方帳戶作為履約定金。待雙方簽訂________樓的租賃合同后，此定金可轉(zhuǎn)為租房押金。

第九條乙方在甲方通知簽訂________樓的租賃合同之日起十五個工作日內(nèi)，未能與甲方簽訂租賃合同，或簽訂合同的租賃期限不滿三年，則甲方有權不退還乙方的履約定金。反之，甲方違反本協(xié)議，并將預約房屋另租給他人，則甲方應雙倍返還定金。本條通知應采取書面形式，乙方的通訊地址為：___________________________，傳真號碼為：_________。

第五章其他。

第十條本預約協(xié)議如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行達成書面協(xié)議作為本預約協(xié)議的組成部分，經(jīng)雙方法定代表或授權代表簽字后與本預約協(xié)議具有同等效力。

第十一條本預約協(xié)議經(jīng)雙方法人代表或授權代表簽字后立即生效。

第十二條本預約協(xié)議一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份。

法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________。

有關借款合同。

有關雇傭合同與勞務合同。

有關買賣合同。

有關金融顧問合同。

預約合同構成要件篇十

1.預約是合同的一種，對雙方當事人都有約束力。雙方當事人都應本著誠信原則進行履約。違反預約當然也構成違約，違約方應承擔違約責任。

2.預約非本約，其存在的目的是準備簽訂本約，故其對雙方當事人的約束力不同于本約。在一般情況下，預約的內(nèi)容并不能直接轉(zhuǎn)化為本約。預約所要求的內(nèi)容必須通過簽訂本約才能成為履行標的。

因此，對于商品房認購書的違反，首先構成違約，當事人一方應承擔違約責任。關于承擔責任的方式，又因其并非本約，故守約方并不能要求其按照預約所約定的內(nèi)容進行履行，也不能強制對方履約，否則就違反了契約自由原則。違約方承擔責任的方式，只有一種即賠償。

我國《商品房買賣解釋》第4條規(guī)定：出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規(guī)定處理;因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。

按照此條，如果雙方在預約中約定了定金，則可按定金罰則進行處理，如果雙方未約定定金的，則依據(jù)《合同法》第113條的規(guī)定：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見的因違反合同可能造成的損失。

【精華】聘用合同五篇。

精華承包經(jīng)營合同。

精華技術咨詢合同。

預約合同構成要件篇十一

隨著經(jīng)濟的快速增長，為了固定交易機會，預約合同在實踐中被大量使用。預約是當事人真實的意思表示，約定在將來一定期限內(nèi)訂立買賣合同。預約合同最早存在于買賣、使用借貸、消費借貸等個別契約之中，現(xiàn)生活中存在的當事人簽訂認購書、訂購書、預訂書、意向書、備忘錄等都為預約合同的具體表現(xiàn)形式。目前我國法律尚未對預約合同作出相關規(guī)定，預約合同的成立與生效問題是預約合同制度中一個非常重要的問題，有探討的必要。

預約合同是一種債權合同，故它的成立與生效也應該具備一般債權合同成立與生效的要件。合同的成立與生效，概念并不相同。合同的成立，是指雙方當事人經(jīng)磋商、談判，就合同的核心條款達成了合意。合同的生效，則是指已經(jīng)依法成立的合同對當事人產(chǎn)生了一定的法律拘束力。在大多數(shù)情況下，合同的成立時間與生效時間是相同的。《合同法》第四十四條第一款規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效?！钡呛贤某闪⒉⒉坏韧诤贤纳А：贤欠裆?，還要看該合同是否符合法律規(guī)定及社會公共利益?！逗贤ā返谖迨l就列舉了五種合同無效的情況。合同成立反映的是合同雙方當事人之間的一種合意，而合同生效則反映了法律價值的取向問題。就預約合同而言，其生效一般包括以下幾個要件：1、主體適格。2、內(nèi)容確定、合法。3、當事人意思表示真實。具體而言：

合同主體適格是指訂約當事人應當具備相應的民事權利能力和民事行為能力。如限制民事行為能力人所做的單方法律行為無效。又如訂立商品房開發(fā)合同，承包商須具有相應的資質(zhì)。因此，在簽訂特殊的預約合同時，當事人還須具備特定的資格。但是對于一般的合同，根據(jù)我國法律的規(guī)定，自然人、法人和其他組織都能成為合同的當事人，因此他們也能成為預約合同的當事人。另外，預約合同的主體一般應當與本約合同的主體一致。因為當事人是基于對彼此的一種信賴而訂立預約合同，因此一般情況下預約合同的債權不得讓與，債務不得承擔，雙方當事人另有約定的除外。

所謂內(nèi)容確定，是指預約合同中必須具備一些核心條款，這些條款也是本約中的基本條款。對于這些基本條款的確定標準，學術界并沒有統(tǒng)一的觀點。一般來說應當包括決定該合同類型的主給付義務，它主要是指以下兩個方面：一是根據(jù)合同的性質(zhì)所必備的條款，如在商品房買賣合同中，應當確定房屋的位置、面積及價金計算。二是依照當事人的特別約定所必備的條款，如當事人在協(xié)議中約定：合同須經(jīng)雙方蓋章后生效。那么蓋章就成為了合同的必備條款。如果僅僅訂立空泛的預約合同，而當一方違約，另一方請求履行時，即使法院以生效的判決來代替訂立本約合同的意思表示，該本約合同也會因標的不明確而無法執(zhí)行?！睹佤斆穹ǖ洹?415條規(guī)定：“預約至少包括本約的要素?！币虼?，為了使預約能夠得到及時履行，預約合同中應確定核心條款是其產(chǎn)生法律約束力的必備條件之一。對于一些非必要條款，如標的的質(zhì)量、給付時間、地點等問題，并不需要在預約合同中就約定，當事人可以在訂立本約時再進行磋商。萬一發(fā)生糾紛訴諸法院時，還可以由法官根據(jù)字面意思、行業(yè)規(guī)定以及交易習慣進行解釋。

而內(nèi)容合法，是指預約合同的內(nèi)容要符合法律的規(guī)定，而且除了不能違反法律的強制性規(guī)定外，還必須符合社會公益。社會公益是一個不明確的概念，它通常是指不特定多數(shù)人的利益，例如社會公德、商業(yè)道德、社會良好風尚皆可納入其中。這也是我國民法制度中公序良俗原則的內(nèi)容。

意思表示，是指表意人將其所欲為某種法律行為的意思表達于外的行為。要想使預約合同成立并生效，那么這種意思表示就必須是真實的，即表意人內(nèi)心的效果意思必須與其表示行為相一致，而不受其他因素的干擾。一旦內(nèi)心的想法得以真實的表示出來，并且得到了對方當事人的承諾，那么雙方就要受該意思表示的拘束。如果存在影響意思表示真實的因素，那么應該具體問題具體分析，如遇到顯失公平的情況，就可以賦予權利人申請撤銷的權利。如果是當事人與第三人惡意串通，損害他人利益，那么就會導致該合同無效。

關于預約合同應采用什么樣的形式，學術界存在很大的分歧?！安灰秸f”認為預約合同是一種獨立的合同，因此應該跟本約合同一樣，可以采用任何法律所允許的形式，法律不應對其形式做特別的要求?！耙秸f”認為，預約合同是為了將來能夠訂立本合同而存在的，由于其內(nèi)容的不確定性及談判的未知性，如果不采用書面或者其他可以確定的形式訂立預約，那么就會使雙方履行預約流于形式。筆者認為，預約合同原則上應為要式，一些國家在立法中也做了明確的規(guī)定。如《意大利民法典》第1352條規(guī)定：“沒有以法律規(guī)定的終局形式訂立的預約性合同無效。”第1352條規(guī)定：“雙方當事人對未來將要訂立的契約多采取的方式達成書面一致意見的，即推定此方式是使合同有效的方式。”預約合同為要式合同可以為合同的確定固定證據(jù)，一旦發(fā)生糾紛，可以很快的獲取證據(jù)，提高訴訟效率。但是應當明確的是，雖然預約合同原則上應為要式合同，但該形式并不是預約合同生效的要件，而只是一種對抗要件，即對于缺少必要形式的預約合同，也不宜認定為無效，只是不能對抗善意第三人。

鄭州市網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理細則（暫行）。

融資合同：融資合同。

版權登記合同許可合同。

版權登記合同轉(zhuǎn)讓合同。

金融合同：還款合同。

借款合同和貸款合同。

贈與合同屬于諾成合同還是實踐合同。

雇傭合同、勞動合同與承攬合同的差別。

勞動合同勞務派遣合同。

預約合同構成要件篇十二

甲方（賣方）：

身份證號碼：

電話：

乙方（買方）：

身份證號碼：

電話：

本著誠實信用的原則，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就房屋買賣事宜進行預約，并確認、達成如下條款以資雙方共同遵守：

甲方擬出售的房屋位于___________，該房屋系甲方于_____年____月____日向公司（以下簡稱開發(fā)商）購買的商品房，《商品房買賣合同》編號：________，合同約定建筑面積______平方米（其中套內(nèi)建筑面積_____平方米，公攤_____平方米），購買總價人民幣_____元整，房屋用途為住宅，甲方現(xiàn)已向開發(fā)商付清全部房款，房屋尚未辦理土地房屋權證。

雙方約定上述房屋的總價款為______人民幣（以套計），單價為每平方米人民幣_______元整，上述轉(zhuǎn)讓款分次付清。

1、本合同簽定當日，乙方向甲方支付購房定金人民幣________元；

2、乙方于____年____月___日起負責仍以甲方名下的賬戶支付按揭款（共計____人民幣）及其利息。（以銀行實際對賬單為準）。

3、余款當日支付給甲方。

4、雙方約定于____年____月____日前到公證處辦理全權委托公證。

為確保交易的安全進行，乙方向甲方付清本合同第三條約定的第2筆款項后，甲方應將上述銀行按揭合同及保險單據(jù)等有關該套房產(chǎn)的憑證原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人員申辦土地房屋權證及今后的轉(zhuǎn)讓、銀行按揭手續(xù)及接收、管理房屋。甲方應于全權委托當日將房產(chǎn)交付乙方使用,并結清水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)管理，乙方有權對房屋預先裝修、支配使用。

1、甲方承諾在接到開發(fā)商辦理權屬證書通知后七日內(nèi)，備齊相關資料，到____市國土資源與房產(chǎn)管理局申辦房地產(chǎn)權屬登記手續(xù)，及時辦出甲方名下的土地房屋權證，甲方前手辦理土地房屋權證應繳納的各項稅費由承擔。若雙方對甲方應予辦理土地房屋權證的時日發(fā)生爭議的，以該商品房項目20%的業(yè)主平均開始辦證的時間作為甲方應予辦理的時日。

2、產(chǎn)權登記之房屋坐落與原《商品房屋買賣合同》不一致的，以甲方土地房屋權證記載為準。

3、上述房屋面積為合同約定面積，如合同面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，雙方對本次交易行為仍予以認可。買受人與開發(fā)商之間有關面積差異的補償事宜由與開發(fā)商自行處理，并承擔相應的責任，甲方應提供必要協(xié)助。

4、甲、乙雙方辦理房地產(chǎn)權屬過戶登記手續(xù)應繳納的各項稅費全部由乙方承擔。若雙方在辦理過戶登記時，以實際成交價作為雙方在房地產(chǎn)買賣合同中約定的轉(zhuǎn)讓價格，因此導致雙方在辦理過戶登記過程中產(chǎn)生的個人所得稅由乙方支付。

1、甲方保證在簽定預約合同時，對合同項下之房產(chǎn)享有完全處分權，該項房產(chǎn)不存在任何共有情形。

2、甲方保證在合同簽定之前，未曾與任何第三方簽定涉及該房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃等協(xié)議，該房屋無任何抵押、質(zhì)押或其他權利限制。

3、自本合同簽定之日起，若發(fā)生與甲方有關的房屋產(chǎn)權糾紛或債權債務等，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，因此給乙方造成經(jīng)濟損失，由甲方負責賠償。

4、甲方應督促開發(fā)商積極辦理土地房屋權證，以促成買賣合同的生效和履行。因甲方主觀原因?qū)е庐a(chǎn)權證拖延辦理的，每延遲一日，應向乙方支付賠償金_____元，逾期超過____日的，乙方有權解除合同，甲方應承擔違約賠償責任。因開發(fā)商原因或其他甲方不可克服的原因?qū)е庐a(chǎn)權證拖延辦理的，不算甲方違約，但甲方應督促開發(fā)商可相關部門及時解決辦理。

5、甲方辦出土地房屋權證后應及時與乙方聯(lián)系辦理買賣合同簽約及房地產(chǎn)權屬過戶登記手續(xù)，因甲方原因造成拖延的，參照前款約定處理。

1、乙方應嚴格按照本合同第三條約定的時間和方式支付價款，若逾期付款，每逾期一日，按每日____元支付滯納金。逾期在____日內(nèi)的，視為正常遲延，乙方無須支付滯納金。逾期超出____日的，甲方有權解除合同，乙方應承擔違約賠償責任。

2、甲方辦出土地房屋權證并通知乙方后，乙方應及時備齊相關材料與甲方辦理房地產(chǎn)權屬過戶登記手續(xù)，因乙方原因造成遲延的，因賠償甲方相應的經(jīng)濟損失。

1、雙方應恪守本合同的約定，確定合同條款的充分履行，以促成房屋買賣的實現(xiàn)。

2、一方有充足、正當?shù)睦碛商岢鼋獬竞贤?，?jīng)雙方同意后可以解除，雙方互不追究違約責任，因此給相對方造成損失的，相對方有權要求予以經(jīng)濟補償。

3、任何一方違反其在本合同中作出的承諾保證即視為違約，應向?qū)Ψ街Ц哆`約賠償金人民幣______元整。違約方給對方造成的實際損失超出該賠償數(shù)額的，受損失方有權按實際損失額要求賠償。

4、甲方違約，若乙方已對房屋進行預裝修的，乙方的裝修款損失列入實際損失范圍。具體損失額的計算以雙方協(xié)商認可的數(shù)額或雙方指定的評估公司出具的評估報告為依據(jù)。

5、出現(xiàn)一方違約情形，守約方可選擇繼續(xù)履行合同（但合同已無實際履行可能或履行必要的除外）或解除合同。

6、合同解除的，甲方應在法律規(guī)定或約定的退款責任明確之日起7日內(nèi)將乙方實際支付的款項（不含利息）全額退還乙方。

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應本著誠信合作的精神協(xié)商解決，協(xié)議不成，依法向_______人民法院起訴。

1、本合同及今后雙方簽定的買賣合同中，甲、乙雙方權利的放棄或義務的增加均須采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。

2、合同履行過程中出現(xiàn)障礙或其他困難，導致履行有困難或不能按期履行的，當事方應及時告知相對方，以便采取相應措施，減少損失。

3、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后即刻生效。若有未盡事宜，甲乙雙方日后可再行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商所簽定的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。.

4、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)_____份，每份具有同等法律效力。

甲方：

_____年____月____日。

乙方：

_____年____月____日。

鄭州市網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理細則（暫行）。

融資合同：融資合同。

合同-水電安裝合同。

貸款合同-借款合同。

版權登記合同許可合同。

版權登記合同轉(zhuǎn)讓合同。

金融合同：還款合同。

電臺廣告合同-廣告合同。

廠房抵押合同-借款合同。

預約合同構成要件篇十三

1.預約是合同的一種，對雙方當事人都有約束力。雙方當事人都應本著誠信原則進行履約。違反預約當然也構成違約，違約方應承擔違約責任。

2.預約非本約，其存在的目的是準備簽訂本約，故其對雙方當事人的約束力不同于本約。在一般情況下，預約的內(nèi)容并不能直接轉(zhuǎn)化為本約。預約所要求的內(nèi)容必須通過簽訂本約才能成為履行標的。

因此，對于商品房認購書的違反，首先構成違約，當事人一方應承擔違約責任。關于承擔責任的方式，又因其并非本約，故守約方并不能要求其按照預約所約定的內(nèi)容進行履行，也不能強制對方履約，否則就違反了契約自由原則。違約方承擔責任的方式，只有一種即賠償。

我國《商品房買賣解釋》第4條規(guī)定：出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規(guī)定處理;因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。

按照此條，如果雙方在預約中約定了定金，則可按定金罰則進行處理，如果雙方未約定定金的，則依據(jù)《合同法》第113條的規(guī)定：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見的因違反合同可能造成的損失。

關于道路施工合同。

關于民間借貸合同。

預約合同構成要件篇十四

乙方：___________________________。

第一章總則。

第一條根據(jù)《______________》及其它有關規(guī)定，參照國內(nèi)和_________市各開發(fā)區(qū)的通行慣例，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就_________（以下簡稱甲方）向_________（以下簡稱乙方）出租________樓事宜，簽定《________樓租賃預約協(xié)議》。

第二條甲乙雙方必須遵守中華人民共和國和_________市、_________區(qū)的有關法律、法規(guī)、規(guī)章及本預約協(xié)議。

第二章雙方法律地位。

第三條甲方系經(jīng)政府批準成立，負責_________園區(qū)的開發(fā)和經(jīng)營管理的經(jīng)濟實體，具有中國法人資格。

第四條乙方系經(jīng)國家批準的具有中國法人資格的經(jīng)濟實體。主要從事_________________________。

第三章_____樓及租期。

第五條甲方將向乙方出租_________園_________號樓，建筑面積共計約為____________平方米，作為乙方_________的經(jīng)營場所。（實際面積以有關部門出具的面積勘測表為準）。

第六條乙方向甲方租賃本預約協(xié)議第五條所定________樓，租期_________年，自雙方簽訂________樓的租賃合同之日起算。

第四章有關費用及付款方式。

第七條本預約協(xié)議第五條所定________樓的租金為：自通知交房日始______年內(nèi)，_____樓每平方米建筑面積日租金為_________元（不含物業(yè)管理費）。

第八條本預約協(xié)議生效后十五個工作日內(nèi)，乙方應支付給甲方_________元人民幣到甲方帳戶作為履約定金。待雙方簽訂________樓的租賃合同后，此定金可轉(zhuǎn)為租房押金。

第九條乙方在甲方通知簽訂________樓的租賃合同之日起十五個工作日內(nèi)，未能與甲方簽訂租賃合同，或簽訂合同的租賃期限不滿三年，則甲方有權不退還乙方的履約定金。反之，甲方違反本協(xié)議，并將預約房屋另租給他人，則甲方應雙倍返還定金。本條通知應采取書面形式，乙方的通訊地址為：___________________________，傳真號碼為：_________。

第五章其他。

第十條本預約協(xié)議如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行達成書面協(xié)議作為本預約協(xié)議的組成部分，經(jīng)雙方法定代表或授權代表簽字后與本預約協(xié)議具有同等效力。

第十一條本預約協(xié)議經(jīng)雙方法人代表或授權代表簽字后立即生效。

第十二條本預約協(xié)議一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份。

法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________。

有關借款合同。

有關雇傭合同與勞務合同。

有關金融顧問合同。

有關買賣合同。

預約合同構成要件篇十五

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：乙方（受讓方）：

身份證號碼：身份證號碼：

住址：住址：

電話：電話：

本著誠實信用的原則，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就房屋買賣事宜進行預約，并確認、達成如下條款以資雙方共同遵守：

甲方擬出售的房屋位于該房屋系甲方于年月日向公司（以下簡稱開發(fā)商）購買的商品房，《商品房買賣合同》編號：，合同約定建筑面積平方米（其中套內(nèi)建筑面積平方米，公攤平方米），購買總價人民幣元整，房屋用途為住宅，甲方現(xiàn)已向開發(fā)商付清全部房款，房屋尚未辦理土地房屋權證。

雙方約定上述房屋的總價款為人民幣（以套計），單價為每平方米人民幣壹萬貳仟玖佰叁拾陸元整，上述轉(zhuǎn)讓款分次付清。

1、本合同簽定當日，乙方向甲方支付購房定金人民幣。

2、乙方于起負責仍以甲方名下的帳戶支付按揭款（共計人民幣）及其利息。（以銀行實際對賬單為準）。

3、余款當日支付給甲方。

4。雙方約定于年月日前到公證處辦理全權委托公證。

為確保交易的安全進行，乙方向甲方付清本合同第三條約定的第2筆款項后，甲方應將上述銀行按揭合同及保險單據(jù)等有關該套房產(chǎn)的憑證原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人員申辦土地房屋權證及今后的轉(zhuǎn)讓、銀行按揭手續(xù)及接收、管理房屋。甲方應于全權委托當日將房產(chǎn)交付乙方使用，并結清水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)管理，乙方有權對房屋預先裝修、支配使用。

1、甲方承諾在接到開發(fā)商辦理權屬證書通知后七日內(nèi)，備齊相關資料，到廈門市國土資源與房產(chǎn)管理局申辦房地產(chǎn)權屬登記手續(xù)，及時辦出甲方名下的土地房屋權證，甲方前手辦理土地房屋權證應繳納的各項稅費由承擔。若雙方對甲方應予辦理土地房屋權證的時日發(fā)生爭議的，以該商品房項目20%的業(yè)主平均開始辦證的時間作為甲方應予辦理的時日。

2、產(chǎn)權登記之房屋座落與原《商品房屋買賣合同》不一致的，以甲方土地房屋權證記載為準。

3、上述房屋面積為合同約定面積，如合同面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，雙方對本次交易行為仍予以認可。買受人與開發(fā)商之間有關面積差異的補償事宜由與開發(fā)商自行處理，并承擔相應的責任，甲方應提供必要協(xié)助。

4、甲、乙雙方辦理房地產(chǎn)權屬過戶登記手續(xù)應繳納的各項稅費全部由乙方承擔。若雙方在辦理過戶登記時，以實際成交價作為雙方在房地產(chǎn)買賣合同中約定的轉(zhuǎn)讓價格，因此導致雙方在辦理過戶登記過程中產(chǎn)生的個人所得稅由乙方支付。

1、甲方保證在簽定預約合同時，對合同項下之房產(chǎn)享有完全處分權，該項房產(chǎn)不存在任何共有情形。

2、甲方保證在合同簽定之前，未曾與任何第三方簽定涉及該房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃等協(xié)議，該房屋無任何抵押、質(zhì)押或其他權利限制。

3、自本合同簽定之日起，若發(fā)生與甲方有關的房屋產(chǎn)權糾紛或債權債務等，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，因此給乙方造成經(jīng)濟損失，由甲方負責賠償。

4、甲方應督促開發(fā)商積極辦理土地房屋權證，以促成買賣合同的生效和履行。因甲方主觀原因?qū)е庐a(chǎn)權證拖延辦理的，每延遲一日，應向乙方支付賠償金100元，逾期超過30日的，乙方有權解除合同，甲方應承擔違約賠償責任。因開發(fā)商原因或其他甲方不可克服的原因?qū)е庐a(chǎn)權證拖延辦理的，不算甲方違約，但甲方應督促開發(fā)商可相關部門及時解決辦理。

5、甲方辦出土地房屋權證后應及時與乙方聯(lián)系辦理買賣合同簽約及房地產(chǎn)權屬過戶登記手續(xù)，因甲方原因造成拖延的，參照前款約定處理。

1、乙方應嚴格按照本合同第三條約定的時間和方式支付價款，若逾期付款，每逾期一日，按每日100元支付滯納金。逾期在3日內(nèi)的，視為正常遲延，乙方無須支付滯納金。逾期超出30日的，甲方有權解除合同，乙方應承擔違約賠償責任。

2、甲方辦出土地房屋權證并通知乙方后，乙方應及時備齊相關材料與甲方辦理房地產(chǎn)權屬過戶登記手續(xù)，因乙方原因造成遲延的，因賠償甲方相應的經(jīng)濟損失。

1、雙方應恪守本合同的約定，確定合同條款的充分履行，以促成房屋買賣的實現(xiàn)。

2、一方有充足、正當?shù)睦碛商岢鼋獬竞贤?，?jīng)雙方同意后可以解除，雙方互不追究違約責任，因此給相對方造成損失的，相對方有權要求予以經(jīng)濟補償。

3、任何一方違反其在本合同中作出的承諾保證即視為違約，應向?qū)Ψ街Ц哆`約賠償金人民幣元整。違約方給對方造成的實際損失超出該賠償數(shù)額的，受損失方有權按實際損失額要求賠償。

4、甲方違約，若乙方已對房屋進行預裝修的，乙方的裝修款損失列入實際損失范圍。具體損失額的計算以雙方協(xié)商認可的數(shù)額或雙方指定的評估公司出具的評估報告為依據(jù)。

5、出現(xiàn)一方違約情形，守約方可選擇繼續(xù)履行合同（但合同已無實際履行可能或履行必要的除外）或解除合同。

6、合同解除的，甲方應在法律規(guī)定或約定的退款責任明確之日起7日內(nèi)將乙方實際支付的款項（不含利息）全額退還乙方。

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應本著誠信合作的精神協(xié)商解決，協(xié)議不成，依法向人民法院起訴。

1、本合同及今后雙方簽定的買賣合同中，甲、乙雙方權利的放棄或義務的增加均須采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。

2、合同履行過程中出現(xiàn)障礙或其他困難，導致履行有困難或不能按期履行的，當事方應及時告知相對方，以便采取相應措施，減少損失。

3、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后即刻生效。若有未盡事宜，甲乙雙方日后可再行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商所簽定的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。。

4、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，每份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

日期：

鄭州市網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理細則（暫行）。

貸款合同-借款合同。

合同-水電安裝合同。

融資合同：融資合同。

電臺廣告合同-廣告合同。

廠房抵押合同-借款合同。

運輸合同：貨物配送合同。

版權登記合同許可合同。

版權登記合同轉(zhuǎn)讓合同。

預約合同構成要件篇十六

王某與某公司簽訂了《商鋪認購意向書》，約定王某向公司支付20xx元意向金后即取得該公司所開發(fā)的小區(qū)商鋪的優(yōu)先認購權，公司負責在正式對外認購時通知王某前來認購。該意向書同時確定該商鋪的銷售均價為每平方米7000元，可能有1500元左右的浮動。此后，王某按照約定支付了意向金，但公司對外發(fā)售商鋪時未通知王某前來認購。王某得知公司已經(jīng)對外發(fā)售商鋪立即交涉，公司以樓價上漲為由拒絕與王某簽訂正式買賣合同。王某訴至法院要求公司繼續(xù)履行合同，如果無法履行，要求公司賠償經(jīng)濟損失100萬元。

被告方認為雙方簽訂的意向書只明確了原告有優(yōu)先認購商鋪的權利，而對商鋪的總面積、位置、戶型、朝向等具體事項未加明確，故該意向書屬于預約合同，被告收取的20xx元意向金相當于定金。即使預約合同有效，因一方原因未能最終正式訂立商品房買賣合同的，應按定金規(guī)定處理。

該案一審法院對于該協(xié)議屬于預約合同的性質(zhì)予以認定，結合被告的過錯程度、原告履約的支出及其信賴利益的損失等因素，酌定被告賠償原告損失10000元并返還意向金20xx元。雙方均不服一審判決，均上訴。二審法院認為協(xié)議系具有法律約束力預約合同，同時法院認為被告違反誠實信用原則，并且依據(jù)《合同法》第一百一十三條，認為被告應該賠償預期利益損失，一審判決確定的10000元賠償金額，難以補償守約方的實際損失，在綜合考慮房地產(chǎn)市場發(fā)展的趨勢以及雙方當事人實際情況的基礎上，酌定被告賠償原告150000元。

預約是指將來訂立一定契約的契約。預約合同，一般指雙方當事人為將來訂立確定性本合同而達成的合意。預約合同生效后，雙方當事人均應當按照約定履行自己的義務。一方當事人未盡義務導致本合同的談判、磋商不能進行，構成違約的，應當承擔相應的違約責任。本案中一審賠償10000元的法理基礎在于彌補守約方的信賴利益損失，即一審法院認定該意向書具有預約合同性質(zhì)，但是并未簽訂正式的商鋪轉(zhuǎn)讓合同，守約方即原告損失的是訂立合同的機會。而二審法院雖然也認為該協(xié)議屬于預約合同，但是認為應該按照合同法第一百一十三條規(guī)定賠償損失，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，即預期利益損失。

鄭州市網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理細則（暫行）。

融資合同：融資合同。

金融合同：還款合同。

版權登記合同許可合同。

版權登記合同轉(zhuǎn)讓合同。

借款合同和貸款合同。

贈與合同屬于諾成合同還是實踐合同。

雇傭合同、勞動合同與承攬合同的差別。

金融合同：融資擔保合同。