
- 時(shí)間:2023-11-19 11:37:19
- 小編:ZTFB
- 文件格式 DOC


總結(jié)是一種對(duì)過去工作和學(xué)習(xí)的回顧與總結(jié),更是對(duì)未來工作和學(xué)習(xí)的規(guī)劃與指導(dǎo)。面對(duì)挫折和困難,我們應(yīng)該如何調(diào)整心態(tài),保持積極樂觀的精神狀態(tài)?不斷反思自己的寫作過程,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找到提高的方法。
索要工程款訴狀篇一
法定代表人:田xx總經(jīng)理。
答辯人就答辯人與任忠裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實(shí)不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項(xiàng)目列入結(jié)算范圍,該項(xiàng)訴求與事實(shí)不符,故意擴(kuò)大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項(xiàng)目納入結(jié)算書,違背事實(shí)。
二、被答辯人訴稱其承包的實(shí)際工程量與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計(jì)、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實(shí)不符。事實(shí)是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實(shí),與實(shí)際工程量差距太大,工程量重復(fù)計(jì)算嚴(yán)重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時(shí),答辯人對(duì)工程總造價(jià)也進(jìn)行了核算,核算總造價(jià)為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結(jié)算書嚴(yán)重脫離事實(shí),核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價(jià)款與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價(jià)款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價(jià)款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計(jì)價(jià)方式隨意性大,與事實(shí)不符。
(一)被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價(jià)依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實(shí)際項(xiàng)目工程量的核算還是工程總價(jià)款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實(shí)不符。即被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)就是不符合事實(shí)的,因此其要求的總價(jià)款當(dāng)然也是沒有事實(shí)基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進(jìn)行工程造價(jià)的計(jì)算,多退少補(bǔ)。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價(jià)中核減。但是被答辯人并未在工程總造價(jià)中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實(shí)不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實(shí)嚴(yán)重不符,同申請(qǐng)人核算的工程總造價(jià)差距更大,雙方對(duì)工程量以及工程總造價(jià)無法達(dá)成一致。鑒于對(duì)被答辯人提供的結(jié)算書真實(shí)性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報(bào)工程量以及工程價(jià)款的嚴(yán)重失實(shí),是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價(jià)總額無法達(dá)成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符。進(jìn)而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,對(duì)工程范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程價(jià)款進(jìn)行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對(duì)承包范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程造價(jià)、答辯人已支付金額進(jìn)行重新核定,以達(dá)到還原事實(shí)真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價(jià)款達(dá)成合意,進(jìn)而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補(bǔ),最終解決雙方爭議。
此致
xx市小店區(qū)人民法院。
索要工程款訴狀篇二
經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑。
流動(dòng)資金:1xx.5萬元。
何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)。
開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào):__________________。
法定代表人姓名:_________職務(wù):_________。
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛。
事實(shí)和理由:
______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式,也工包材料”。承包額為4x5125.x4元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。
合同簽定后,乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進(jìn)工地的xx余名職工無活可干,機(jī)具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)xx5x.x3元。甲方雖然承擔(dān)了25x11.43元的誤工費(fèi),但尚有5xxxx.3x元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值1x4551.xx元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的`全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?!薄督?jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
訴訟請(qǐng)求:
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失:
(一)付清宿舍樓、元;。
以上三項(xiàng)合計(jì),共24xxxx.x3元。
此致
______市______區(qū)人民法院。
起訴單位:______縣建筑工程總公司。
__________公司(蓋章)。
_________年_________月________日。
附:1.本狀副本1份;。
2.書證2x件。
索要工程款訴狀篇三
企業(yè)性質(zhì):集體。
經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑.
流動(dòng)資金:169.?5萬元。
何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)。
開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào):__________________。
法定代表人姓名:_________職務(wù):_________。
相關(guān)法律知識(shí)。
被告單位(全稱):?______市職工教育培訓(xùn)中心。
地址:________市_______?-______路________號(hào)。
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛。
______年______月______日,?______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式,也工包材料”。承包額為495125.?74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干,機(jī)具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了25611.43元的誤工費(fèi),但尚有57979.?30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)?______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551.?87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款?給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失?!睹穹ㄍ〞r(shí)》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《民法典》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失:
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;。
以上三項(xiàng)合計(jì),共242006.83元。
此致
______市______區(qū)人民法院。
起訴單位:______縣建筑工程總公司。
__________公司(蓋章)。
_________年_________月________日。
附:1.本狀副本1份;。
2.書證28件。
索要工程款訴狀篇四
住北京市豐臺(tái)區(qū)東大街東里**號(hào)樓**室,郵編:***。
電話:******。
被告:北京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
法定代表人隋心梅,職務(wù)總經(jīng)理。
住北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)***號(hào),郵編:***。
電話:******。
案由。
建設(shè)工程施工合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求。
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
事實(shí)與理由。
原告與被告于10月12日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目b區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從月12日至年11月30日。合同還約定工程款的5%作為保修款,保修期自竣工之日起18個(gè)月,項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至6月1日。然而,過了保修期后,該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為,被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約,嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,故依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求依法裁判。
此致
北京市通州區(qū)人民法院。
索要工程款訴狀篇五
起訴單位:(全稱)。
法定代表人:
被告單位:(全稱)______________市職工教育培訓(xùn)中心。
地址:
訴訟請(qǐng)求:
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失:
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款________元;
以上三項(xiàng)合計(jì),共__________元。
事實(shí)和理由:
______年______月______日,______________縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式,也工包材料”。承包額為______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)_______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進(jìn)工地的_______余名職工無活可干,機(jī)具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)_______元。甲方雖然承擔(dān)了_______元的誤工費(fèi),但尚有_______元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。
從______年______月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失?!睹穹ㄍ〞r(shí)》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?!薄睹穹ǖ洹返谌艞l第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
此致
___________人民法院。
起訴單位:_______________。
公司(蓋章)。
_________年_________月________日。
附:
1、狀副本_____份。
2、證據(jù)材料_____份。
索要工程款訴狀篇六
上訴請(qǐng)求:
二、依法改判上訴人有權(quán)沒收履約保證金計(jì)人民幣460萬元;。
四、本案一審及二審訴訟費(fèi)用全部由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
上訴人因與被上訴人建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服xx市中級(jí)人民法院(xxxx)贛中民一初字第9號(hào)民事判決書,特向貴院提起上訴,具體事實(shí)和理由如下。
一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
1、一審判決(第15頁)認(rèn)定“原告施工的b區(qū)三棟樓的工程質(zhì)量,經(jīng)原、被告及監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察等五家單位分別于xxxx年……驗(yàn)收合格……經(jīng)監(jiān)理公司和被告的書面準(zhǔn)許,b2和b3棟于xxxx年6月30日全部拆除了外腳手架,b1棟于xxxx年12月31日全部拆除了外腳手架”與事實(shí)不符,涉案各分部工程未全部進(jìn)行初驗(yàn),且外架未經(jīng)全部批準(zhǔn)而強(qiáng)行拆除,被告只需按照《建設(shè)工程施工合同》的約定,以已完工程量的85%支付工程款。
根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》補(bǔ)充條款第九條第三項(xiàng)約定,“外架拆除后(工程初驗(yàn)合格后)15天內(nèi)憑建筑安裝工程稅票支付按程序報(bào)審確認(rèn)的已完成工程量92%的差額款”,涉案工程款按92%支付的條件是外架拆除后且工程初驗(yàn)合格,因不具備該兩項(xiàng)條件,xx集團(tuán)無權(quán)要求按照已完工程量的92%付款。
(2)正如被上訴人一審證據(jù)第十二、二十四(一審判決書第8頁)反映,涉案工程b1棟31層以下、b2棟24層以下、b3棟屋面外架至13層、8層至底層無拆架批準(zhǔn)書,足以證實(shí)涉案工程不符合拆除條件,被上訴人自行強(qiáng)行拆除違反了國家強(qiáng)制性規(guī)定。該份證據(jù)恰恰與《監(jiān)理通知單》及現(xiàn)場(chǎng)照片(xxxx年3月18日拍攝,上訴人一審證據(jù)第九)相互印證。
監(jiān)理單位于xxxx年1月28日及xxxx年1月31日分別向xx集團(tuán)下發(fā)《監(jiān)理通知單》(上訴人一審證據(jù)第九),告知其承建的項(xiàng)目在文明施工、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量上存在重大隱患及缺陷,大部分窗扇未安裝,部分百葉窗未安裝,部分欄桿未安裝完成;室外工程及排水管路未完善;b1棟樓人貨電梯、施工塔吊未拆除;外墻裝修質(zhì)量、主樓內(nèi)墻體的一般抹灰質(zhì)量、伸縮縫飾面蓋板達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
值得提出的是,一審判決以“被告未提交(上訴人一審證據(jù)xx、六、七、九、十、十一)原件進(jìn)行核對(duì)”為由,不予認(rèn)定上訴人該幾組證據(jù),屬認(rèn)定事實(shí)不清且適用法律錯(cuò)誤,下文將進(jìn)行闡述。
2、根據(jù)監(jiān)理單位的《監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要》、《自檢報(bào)告》、《事故隱患整改通知單》等資料(上訴人一審證據(jù)第八)可知,xx集團(tuán)在施工過程中,存在項(xiàng)目經(jīng)理及五大員缺崗等安全隱患,x地產(chǎn)有權(quán)按照施工合同補(bǔ)充條款第11條、第13條之約定,對(duì)缺崗人員以每缺崗一天1000元追究其違約責(zé)任,并綜合xx集團(tuán)逾期完工等違約情形,沒收其繳納的履約保證金計(jì)人民幣460萬元(xx集團(tuán)實(shí)際繳納100萬元)。
3、一審判決(第19頁)認(rèn)定“被告變更增加工程量、被告未及時(shí)提供施工圖紙……未及時(shí)確定建認(rèn)品牌與建材價(jià)格及不可抗力等而導(dǎo)致工期順延……系為被告的原因或不可抗力的原因造成”證據(jù)不足,且與客觀事實(shí)嚴(yán)重不符。
(1)被上訴人一審階段提供了第四組、xx組書證(被上訴人一審證據(jù)第十三至第二十三、第二十九),均為涉案工程施工過程中正常的工作聯(lián)系單,上訴人和監(jiān)理單位對(duì)建材品牌及價(jià)格、報(bào)建施工人防手續(xù)、分包商等工作內(nèi)容都已及時(shí)作出批復(fù)(見各聯(lián)系單落款時(shí)間),其中上訴人簽發(fā)的編號(hào)xxxx101回復(fù)單(被上訴人一審證據(jù)第二十九)要求被上訴人在xxxx年10月竣工驗(yàn)收,并對(duì)人防地下室安裝工程施工、圍護(hù)墻施工等問題進(jìn)行批示,回復(fù)及時(shí)且回復(fù)內(nèi)容明確,一審法院(第17頁)以此錯(cuò)誤地認(rèn)定上訴人對(duì)工程驗(yàn)收具有過錯(cuò),且同意順延工期到xxxx年10月,與事實(shí)嚴(yán)重不符。
(2)對(duì)工期順延部分,監(jiān)理單位第hj-064號(hào)工作聯(lián)系單(上訴人一審證據(jù)第三)已進(jìn)行了批復(fù):“根據(jù)第62、70、78、79、91、108、125號(hào)工期順延簽證單的內(nèi)容,b1棟順延84.5天,b2、b3棟順延111.5天,所以b2、b3棟計(jì)算竣工日期xxxx年12月10日,b1棟計(jì)算竣工日期xxxx年10月4日。”截至xx集團(tuán)提起一審訴訟時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過竣工日期。
(3)根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》通用條款36.2條規(guī)定,“索賠事件發(fā)生后28天內(nèi),(承包人)向工程師發(fā)出索賠意向通知”,該索賠期限(28天)為除斥期間,xx集團(tuán)未在該期限內(nèi)辦理索賠手續(xù),其已喪失主張工期延誤的權(quán)利,且x地產(chǎn)有權(quán)依照合同約定及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十九條之約定,視作xx集團(tuán)已經(jīng)認(rèn)可監(jiān)理單位對(duì)工期順延的簽證,涉案工程工期應(yīng)當(dāng)以工期順延簽證單進(jìn)行核定。
二、一審判決適用法律錯(cuò)誤。
1、一審判決對(duì)違約金進(jìn)行調(diào)整屬適用法律錯(cuò)誤。
施工合同專用條款第一條約定,“專用條款解釋順序優(yōu)先于通用條款”。第35.1條約定:“本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:發(fā)包人承擔(dān)從計(jì)量結(jié)果確認(rèn)后第3天起支付應(yīng)付款每天1‰的違約金,如超過一個(gè)月未按合同約定支付相應(yīng)工程款,則本項(xiàng)目可以買賣的商品房按發(fā)包人當(dāng)時(shí)預(yù)售價(jià)的70%抵作結(jié)算款,由承包人按相關(guān)法律規(guī)定辦理手續(xù)后收取售樓款”,“承包人不準(zhǔn)停工”。該項(xiàng)約定系雙方對(duì)自身權(quán)利義務(wù)的書面確認(rèn),解釋順序優(yōu)先于通用條款。依照該約定,x地產(chǎn)逾期支付工程進(jìn)度款30天,xx集團(tuán)計(jì)算逾期30天內(nèi)的違約金后,收取售樓款并按70%抵作結(jié)算款,且xx集團(tuán)不準(zhǔn)停工,且事實(shí)上也發(fā)生過部分工程款抵房實(shí)例(上訴人一審證據(jù)第十)。
xx集團(tuán)未按照合同約定收取涉案款項(xiàng),應(yīng)視為對(duì)權(quán)利的放棄。如在取得工程款權(quán)益的同時(shí),重復(fù)計(jì)算逾期違約金,勢(shì)必導(dǎo)致承包方濫用合同權(quán)利,不利于工程按時(shí)完工,并侵害施工工人、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等各方的權(quán)利。且xx集團(tuán)在合同尚在履行的過程中以《通用條款》第26.4條約定為由停止施工,不僅直接違反施工合同《專用條款》“不準(zhǔn)停工”的首位性約定,也擾亂了涉案工程的整體施工秩序。
2、一審判決以“被告未提交(上訴人一審證據(jù)xx、六、七、九、十一)原件進(jìn)行核對(duì)”為由,不予認(rèn)定上訴人該幾組證據(jù),屬適用法律錯(cuò)誤。
《民事訴訟法》第七十條規(guī)定,提交原件或者原物確有困難的,可以提交復(fù)制品、照片、副本、節(jié)錄本。上訴人提交的第八組證據(jù)系監(jiān)理單位盡職檢查的結(jié)果,足以證實(shí)被上訴人管理人員缺崗(未取得項(xiàng)目經(jīng)理證)卻不具有關(guān)聯(lián)性?第十組證據(jù)系公司財(cái)務(wù)制作,能夠反映客觀事實(shí)卻不被法院認(rèn)定?xx、六、七組證據(jù)為簽發(fā)給施工單位的工作聯(lián)系單,原件在對(duì)方當(dāng)事人控制之下,上訴人自然無法保存原件,且大部分均已由被上訴人在一審中提交,稍加清點(diǎn)就可以發(fā)現(xiàn)編號(hào)018、038、107、115等工作聯(lián)系單均由被上訴人提供了原件或復(fù)印件。被上訴人掌握了全部工作聯(lián)系單,抽出其中對(duì)自身不利的證據(jù),屬于拒不提供證據(jù)的行為。一審法院以證據(jù)數(shù)量取勝、原告可提供復(fù)印件而被告不能提供復(fù)印件的做法必將導(dǎo)致誤判,因此,該幾組證據(jù)結(jié)合其他證據(jù)和案件具體情況,能夠以此認(rèn)定案件事實(shí),應(yīng)依法確認(rèn)其證明力。
綜上所述,《建設(shè)工程施工合同》約定的竣工日期已過,涉案工程人貨電梯、施工塔吊未拆除、塑鋼窗未安裝完畢,建筑屋面等分部工程未達(dá)初驗(yàn)要求,xx集團(tuán)無權(quán)要求按照總造價(jià)的97%支付工程款,并應(yīng)按照《施工合同》專用條款第35.1條之約定,自順延后的竣工日期起算向x地產(chǎn)支付逾期完工違約金,請(qǐng)二審法院查明事實(shí)后予以改判,以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
江西省高級(jí)人民法院。
上訴人:xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
xxxx年6月10日。
索要工程款訴狀篇七
原告:崔,男,漢族,1x年12月8日出生,住xx省xx市xx鎮(zhèn)x村。
被告:信息工程有限公司,住所地:濟(jì)南市市中區(qū)路號(hào),聯(lián)系電話:。
法定代表人:張職務(wù):董事長。
被告:技術(shù)工程有限公司,住所地:濟(jì)南市路號(hào),聯(lián)系電話:
法定代表人:職務(wù):
訴訟請(qǐng)求。
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
x年11月1日和x1年3月1日原告與被告信息工程有限公司分別簽定《x年基建室外設(shè)備施工合作合同》與《合作協(xié)議》,由原告負(fù)責(zé)臨沂、青島地區(qū)的基建室外系統(tǒng)硬件工程施工及系統(tǒng)維護(hù)。該工程發(fā)包方為被告技術(shù)工程有限公司。x1年9月3日原告信息工程有限公司確認(rèn)臨沂工程款為22.1128萬元,x2年8月17日確認(rèn)青島工程款為6.78萬元,合計(jì)總價(jià)款為28.8928萬元。原告在合同約定期限內(nèi)完成工程,現(xiàn)已投產(chǎn)使用。被告信息工程有限公司曾于x1年4月19日給付臨沂合同部分工程款2萬元,x1年5月31日給付青島合同部分工程款1萬元,剩余工程款25.8928萬元至今未付。原告多次催要,被告無故拒絕支付。為維護(hù)原告合法權(quán)益,特向人民法院提起訴訟,請(qǐng)貴院依法判決。
此致
索要工程款訴狀篇八
二:___________工程承包人負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:聯(lián)系地址:被告。
三:___________工程項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話:聯(lián)系地址:風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。訴訟請(qǐng)求:
1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元;
2、本案訴訟費(fèi)由三被告承擔(dān)。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢(shì)必倒過來傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。事實(shí)與理由被告一將____________市_____樓_____室內(nèi)及公共區(qū)域工程發(fā)包給被告二。被告二于________年____月____日與原告簽訂石材供貨及安裝合同,將該工程轉(zhuǎn)包給原告施工安裝,合同第六條明確約定:按每月供貨總價(jià)的85%支付工程款,施工完成之后支付全部工程款的95%。合同訂立后,原告積極履行合同義務(wù),供應(yīng)石材并施工安裝。合同履行期間,被告二不能按合同及時(shí)支付貨款,原告曾中止供應(yīng)石材。被告三作為上述工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為保障施工進(jìn)度,以個(gè)人名義保證:施工完成之后兩周內(nèi)支付全部工程款的95%。原告聽信被告三的保證,繼續(xù)供貨完成安裝。________年____月____日被告三作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代被告二與原告就上述工程進(jìn)行結(jié)算,被告二應(yīng)支付貨款__________元。時(shí)至今日,仍拖欠__________元未支付。原告方多次就支付工程款事宜與三被告協(xié)商未果,為維護(hù)自身合法權(quán)益,根據(jù)民法典及相關(guān)規(guī)定,起訴至貴院,望判如所請(qǐng)!此致___________區(qū)人民法院具狀人:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
索要工程款訴狀篇九
函件編號(hào):
尊敬的`______物業(yè)管理有限公司:
現(xiàn)就貴司拖欠我司______改造工程款一事向貴司致函如下:
______年____月____日,貴司與我司簽訂了《______改造項(xiàng)目》,雙方約定,貴司曾于______年____月____日支付了合同總價(jià)的______%預(yù)付款______元,(大寫:______)。余款______%按合同約定待施工完畢移交正式使用后______個(gè)工作日付清。但從______年____月____日施工完畢至今,貴司便未再按約定支付分文,加上施工期間(經(jīng)確認(rèn))增加的工程量(______元),(大寫:______)?,F(xiàn)累計(jì)已欠______元,(大寫:______),顯已違約。
鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請(qǐng)貴司于______年____月____日前將所欠款項(xiàng)支付我司賬戶(戶名:______;開戶行:______;帳號(hào):______)。如貴司仍不能按期支付,我司將按有關(guān)規(guī)定向貴司追索欠款,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時(shí),貴公司可能要承擔(dān)訴訟而帶來的更大損失。
順頌商祺!
______公司。
____年____月____日。
索要工程款訴狀篇十
訴訟請(qǐng)求:
1、要求被告給付江沙及河流石欠款人民幣16萬元整及利息28160元整(利率0.8%起息時(shí)間為20xx年7月------20xx年5月)。
2、要求被告及第三人承擔(dān)連帶責(zé)任。
事實(shí)與理由:20xx年被告在大安市施工承建恒源佳居b座3號(hào)、4號(hào)樓,被告在施工過程中向原告購買江沙及河流石。
由于被告沒有及時(shí)付款被告工作人員孫彥彬給原告出了欠據(jù)(詳見欠據(jù))事后原告多次索款,被告以種種理由拒付。
原告人認(rèn)為被告施工,購買原告建材被告應(yīng)給付貨款,被告指派工作人員出具欠據(jù)說明,雙方合同關(guān)系明確事實(shí)清楚。
原告為了保護(hù)自己的'合法利益,故向人民法院起訴,要求被告給付欠款16萬元及利息28160元(利率0.8%計(jì)算從欠款之日起時(shí)間為20xx年7月------20xx年5月整共22個(gè)月)并要求被告和第三人承擔(dān)連帶責(zé)任。
此致
大安市人民法院。
原告人:姜海彧。
20xx年5月7日。
您可能關(guān)注的文檔
- 出租廠房消防安全協(xié)議書(大全20篇)
- 最新高處作業(yè)吊籃租賃資質(zhì)(精選13篇)
- 2023年酒水買賣合同(優(yōu)秀13篇)
- 合資協(xié)議書范本(實(shí)用19篇)
- 2023年工程合同貸款(大全13篇)
- 2023年銀行貸款合同電子版(通用11篇)
- 化肥買賣合同糾紛(通用14篇)
- 2023年租房承諾函(匯總16篇)
- 2023年項(xiàng)目工程監(jiān)理邀請(qǐng)書范文 邀請(qǐng)監(jiān)理公司當(dāng)項(xiàng)目監(jiān)理的邀請(qǐng)函(三篇)
- 最新工程款付款協(xié)議書(優(yōu)秀12篇)
- 學(xué)生會(huì)秘書處的職責(zé)和工作總結(jié)(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學(xué)生在大學(xué)學(xué)生會(huì)秘書處的工作總結(jié)大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實(shí)用心得體會(huì)(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團(tuán)委的工作總結(jié)(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團(tuán)委工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)22篇)
- 體育教練軍訓(xùn)心得體會(huì)(優(yōu)秀19篇)
- 學(xué)生軍訓(xùn)心得體會(huì)范文(21篇)
- 青年軍訓(xùn)第二天心得(實(shí)用18篇)
- 警察慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問春節(jié)虎年的慰問信(實(shí)用20篇)
- 公務(wù)員慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)質(zhì)21篇)
- 植物生物學(xué)課程心得體會(huì)(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學(xué)秘書的工作總結(jié)(匯總17篇)
- 學(xué)校行政人員行政工作職責(zé)大全(18篇)
相關(guān)文檔
-
大學(xué)放棄轉(zhuǎn)專業(yè)申請(qǐng)書通用(優(yōu)秀20篇)
31下載數(shù) 672閱讀數(shù)
-
2023年輪胎拆裝心得體會(huì)范本(大全12篇)
21下載數(shù) 836閱讀數(shù)
-
最新審計(jì)案例分析心得體會(huì)報(bào)告(精選10篇)
44下載數(shù) 426閱讀數(shù)
-
公車用車申請(qǐng)書范本(匯總16篇)
30下載數(shù) 288閱讀數(shù)
-
課后服務(wù)費(fèi)用減免申請(qǐng)書 減免費(fèi)用申請(qǐng)書(優(yōu)質(zhì)14篇)
33下載數(shù) 750閱讀數(shù)
-
2023年壓瘡的護(hù)理記錄范文(優(yōu)質(zhì)8篇)
24下載數(shù) 315閱讀數(shù)