在平日里，心中難免會有一些新的想法，往往會寫一篇心得體會，從而不斷地豐富我們的思想。那么你知道心得體會如何寫嗎？下面我給大家整理了一些心得體會范文，希望能夠幫助到大家。

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文一

乙方：

為保證房屋漏水維修質(zhì)量，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。

二、承包方式：包工包料保質(zhì)量

三、合同金額：

合計金額為：￥8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。

四、維修標準。

1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。

2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度為4mm。

五、維修要求：

1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。

2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、乙方應抓好安全生產(chǎn)，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。

4、維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完成。

5、完工后必須把施工中產(chǎn)生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。

6、工程質(zhì)量及驗收：各種防水材料應符合規(guī)范的要求，并有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證)。按國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。

7、維修后保質(zhì)：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為五年，即維修后應當繼續(xù)最低保修五年。且在出現(xiàn)漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內(nèi)響應。

六、維修工程款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結(jié)算待各部位防水維修工程全部完工，經(jīng)甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質(zhì)保金，其余工程款甲方在一周內(nèi)付清。

七、其它約定

1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方(蓋章)：

乙方：(蓋章)

簽訂日期：

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文二

委托人：_________（以下簡稱甲方）

受托方：_________（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方與乙方在平等、自愿的基礎上，就房屋購買的委托事宜達成協(xié)議如下：

第一條委托事項

甲方委托乙方為其購買房屋提供以下服務_________。

第二條房屋狀況：_________

甲方對購買房屋的基本要求是：_________坐落范圍：_________

戶型：_________面積：_________

交付日期：_________

其他：_________

第三條甲方委托乙方購買的房屋參考價（含設施設備及裝修）人民幣大寫_________元，￥_________元。

其他要求：_________。

第四條委托期限

自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

超過以上期限仍需要委托服務的，雙方另行簽訂委托合同或以書面形式將本合同委托期限延長。

第五條現(xiàn)場看房

乙方應派注冊經(jīng)紀人帶甲方到房屋現(xiàn)場看房，對房屋裝修及設施、設備情況進行核實，并簽署現(xiàn)場看房記錄。

第六條甲方義務

（一）應出示身份證或_________等真實有效的身份資格證實；

（二）應對乙方的經(jīng)紀活動提供必要的協(xié)助與配合；

（三）不得在委托期限內(nèi)及期限屆滿后_________個月內(nèi)與乙方介紹的客戶進行私下交易。

（四）乙方完成委托事項，應按約定支付傭金。

第七條乙方義務

（一）應出示營業(yè)執(zhí)照、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書等合法的經(jīng)營資格證實；

（二）應盡力完成甲方的委托事項，及時將有關情況向甲方如實告知，為甲方簽訂買賣提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務，促成買賣合同的訂立；

（三）收取傭金應向甲方開具合法、有效的收費票據(jù)；

（四）本合同簽訂后，乙方不得以任何形式向甲方收取傭金以外的任何費用。

第八條傭金

傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。

當乙方完成甲方委托事項的，促成甲方與第三方訂立合同，雙方簽字或蓋章生效后_________日內(nèi)，甲方應按照房屋成交價格的_________%向乙方支付傭金。

第九條違約責任

（一）在本合同第三條約定的期限內(nèi)，甲方與乙方介紹的客戶私下成交的，應支付違約金_________元；

（二）甲方未按約支付傭金的，除繼續(xù)支付傭金外，還應支付違約金_________元。

第十條合同爭議的解決辦法

本合同如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商或申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第_________種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：

（一）向常州仲裁委員會申請仲裁；

（二）依法向有管轄權的人民法院起訴。

第十一條其他約定事項：_________

第十二條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第十三條合同一經(jīng)生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經(jīng)協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

住所：_________住所：_________

身份證號碼：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

電話：_________電話：_________

_________年____月____日_________年____月____日

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文三

原告：_______________，女，戶籍地址：_______________，聯(lián)系地址：_______________，聯(lián)系電話：_______________

被告：_______________，男，身份證號：_______________，戶籍地址：_______________，聯(lián)系電話：_______________

房屋遺產(chǎn)訴訟請求：

1、請求判令原告繼承位于_______________房產(chǎn)的四分之一份額;

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由：

原告女兒_______________，系_______________房產(chǎn)的四名共有人之一。_______________于_________年_________月_________日突然病故，且未留下任何遺囑。被告系_________配偶(即被告系原告的女婿)，且雙方在婚后未生育子女。_________父親已于_________年去世，此外_________無其他法定繼承人。原告女兒去世后，被告曾多次明確表示放棄繼承該房產(chǎn)的份額，并表示愿意配合辦理該房產(chǎn)的過戶手續(xù)，但因客觀原因拖延至今。無奈之下，原告只能訴至法院，請求法院判如所請。

此致

__________________人民法院

具狀人：_______________

日期：_______________

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文四

甲方： 姓名： 身份證號碼：__________

乙方： 姓名： 身份證號碼：__________

甲方在 建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本合同。

一、

二、 承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內(nèi)平房、院墻、大門樓。

三、 工程工期

甲方規(guī)定動工時間為 年 月 日至 年 月 日，乙方不得提前和推后。

第一層主體工程完工(第一層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元;

第二層主體工程完工(第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元;

第三層主體工程完工(第三層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元;

工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

六、 質(zhì)量要求

乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。

房屋建成后一年內(nèi)，若出現(xiàn)屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質(zhì)量保證金。

七、 安全生產(chǎn)及其它

安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

在合同期內(nèi)，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 承包方式 包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

簽字日期： 年 月 日

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文五

甲方:___________

乙方:_________

為改善乙方居住條件,提高城市品位,經(jīng)恩施市人民政府、恩施州規(guī)劃局批準,并經(jīng)規(guī)劃范圍內(nèi)所有住戶同意并自愿搬遷后將該房屋交由甲方開發(fā)建設,甲方用開發(fā)建設的新房屋對乙方原住房予以置換。根據(jù)《民法典》、《房地產(chǎn)管理法》、《土地管理法》等相關法律法規(guī)、政策規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就乙方房屋置換事宜達成如下協(xié)議:

第一條 置換

1、乙方同意將自己合法所有的位于號的房屋、土地及附屬物交由甲方處置,甲方按本協(xié)議約定為乙方置換房屋。

2、原房屋及附屬物基本情況如下:

⑴房屋所有權證號,產(chǎn)權面積㎡。

⑵土地使用證號,土地分攤面積㎡;

土地性質(zhì)為,用途為: ;

⑶生活配套設施(如:①水②電③有線電視④固定電話⑤天然氣⑥電腦網(wǎng)絡等)己單獨立戶的有。乙方在本協(xié)議簽訂后自行辦理生活配套設施的報停、遷移、開通等相關手續(xù),費用由甲方承擔。若乙方需新增項目報裝立戶的,由乙方向有關部門申報辦理,費用由乙方負擔。

第二條 搬出

規(guī)劃區(qū)內(nèi)所有置換戶全部簽訂《置換協(xié)議書》后,甲方通知乙方搬出,乙方在接到甲方書面通知后十五日內(nèi)必須自動搬出并將房屋及鑰匙交甲方管理(預定通知搬家時間在二零一年月左右)。

第三條 補償安置

(一)方式及地點:

甲方在本項目規(guī)劃范圍內(nèi)以房屋產(chǎn)權調(diào)換的方式為乙方置換房屋(乙方原土地使用權證登記的土地分攤面積不再另外計價補償)。(二)置換后的房屋面積:原房屋產(chǎn)權證面積( ㎡)×倍即㎡。

(三)置換后房屋的基本情況:

1、置換房屋由甲方在小區(qū)內(nèi)修建,樓層在甲方指定的置換房屋6——10層,樓號與具體分戶方案按同等面積分類后,以抓鬮的形式確定,具體時間以甲方的通知為準。

2、置換房屋基本情況:

①、框架結(jié)構(gòu),安裝電梯;

②、層高約3米;

③、外窗為塑鋼窗;

④、入戶門:防戶門(800元左右);

⑤、水、電、天然氣、固定電話、有線電視、寬帶網(wǎng)安裝到門口;

⑥、室內(nèi):地面找平層、夾馬灰飾面,預留門洞;

3、戶型布局;

以規(guī)劃管理部門審批的設計施工圖為準。

(三)、其她財產(chǎn)補償:

1、室內(nèi)裝飾裝修補償:由雙方協(xié)商補償;如協(xié)商不成,以具有相應資產(chǎn)評估資質(zhì)的評估機構(gòu)所作的評估結(jié)論為準,評估費用由甲方承擔,裝飾裝修補償款由甲方以現(xiàn)金的形式補償給乙方。乙方不得自行拆除、移走已評估補償?shù)呢斘铩?/p>

2、其她附屬物補償:

3、補償款的支付:以上補償項目及金額經(jīng)甲乙雙方簽字確認后,在甲方向乙交付置換房時支付(如有可抵扣款項,此款可直接抵扣)。

(四)、過渡期間的相關費用。

過渡期:建設周期(過渡期)為規(guī)劃范圍內(nèi)所有住戶(置換房戶)全部搬遷完畢之日起36個月。

1、搬遷費(含搬進搬出):1000元/戶(一個房屋所有權證為一戶),甲方在通知乙方搬遷時支付。

2、過渡費:在過渡期內(nèi),乙方自找周轉(zhuǎn)房過渡,甲方支付乙方過渡費,由乙方在收到甲方搬遷通知后自行到甲方辦公室領取,支付標準為800元/月,支付方式為前兩年一年支付一次;兩年后根據(jù)工程進度按月支付。

過渡期內(nèi)甲方除支付上述兩項費用外,不再給乙方支付其它費用。甲方應按本協(xié)議的約定保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的, 過渡費在原支付的過渡費標準基礎上上浮20%補償給乙方。

(五)、房屋的交付及結(jié)算。

1、乙方必須在甲方通知規(guī)定的時間內(nèi)辦理房屋交接手續(xù),甲方可

以在此之前根據(jù)實際情況預先進行通知;到期不辦理交接手續(xù)的,視為甲方已交付房屋,甲方不再支付過渡費。

2、甲乙雙方一致同意實際修建的房屋面積與應置換的房屋面積之間存在一定差距。置換房產(chǎn)權面積超過或少于應置換房屋面積的,差距在10平方米以內(nèi)按同樓層銷售定價下浮20%補差價款;差距在10平方米的以上的雙方按同樓層銷售補差價款。此差價款在交房時一次性結(jié)清。

3、權屬登記過程中,無償置換面積部分所需的稅費由甲方承擔,超面積部分應繳納的稅費按國家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。

(六)、房屋交付后的裝修期:甲方自確定的交房之日起支付乙方80日的過渡費用(支付標準為800元/月),作為乙方置換房屋的新房裝修期。

(七)、物業(yè)管理:甲方承諾為乙方代交自交房之日起兩年內(nèi)乙方應交納的物業(yè)管理費的30%。

(八)、置換后新房屋的權屬登記:

由甲方負責辦理,乙方協(xié)助。甲方在辦理置換房交接手續(xù)后6個月內(nèi)將辦理房屋所有權證、土地使用權證所須手續(xù)交到房地產(chǎn)、土地管理部門辦理房屋所有權證、土地使用權證交給乙方。

第四條 雙方的權利與義務

(一)甲方的權利與義務;

1、按本協(xié)議約定的時間及標準向乙方交付置換房。

2、按本協(xié)議的約定給付補償款與搬遷費、過渡費。

甲方:___________

乙方:_________

日期:_________

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文六

委托方(甲方):____________

承辦方(乙方):____________

工程項目:____________

經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行，根據(jù)國家有關法律法規(guī)，特簽訂本合同，共同遵守。

第1條:項目概述

1.項目地址:____________。

2.客廳規(guī)格:房間類型____________

3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(1)《家裝施工內(nèi)容及施工圖清單》。

4.委托方式:____________。

5.項目開工日期:____________。

6.項目完成日期:____________。

項目總天數(shù):____________天。

第2條:工程價格

工程價款(大寫金額)為____________

1.材料款為人民幣____________元；

2.人工費為人民幣____________元；

3.設計費為人民幣____________元；

4.施工結(jié)算費用為人民幣____________元；

5.手續(xù)費為人民幣____________元。

6.管理費為人民幣____________元；

7.其他費用(注明內(nèi)容)為人民幣____________元。

第3條:質(zhì)量要求

1.項目所用主要材料的品種、規(guī)格和名稱須經(jīng)雙方認可。

2.雙方同意工程驗收標準參照國家相關規(guī)定。

3.在施工過程中，如甲方有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應對增加的費用進行確認并簽訂補充合同。

4.甲方自行采購的材料和設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方承擔；乙方應對工程質(zhì)量負責。

5.如甲方自行聘請工程監(jiān)理，應在工程開工前通知乙方，以方便工作銜接。

第4條:材料供應

1.乙方應嚴格按照國家有關價格規(guī)定，對本合同中使用的所有材料進行明確標記。甲方提供的材料應用于本合同規(guī)定的裝飾工程，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用如乙方被挪作他用，乙方應賠償甲方被挪用物資的雙倍價款。

2.如果乙方提供的材料和設備不符合質(zhì)量要求或規(guī)格不同，則不得使用。如果已經(jīng)使用，給項目造成的一切損失由乙方負責。

3.甲方負責材料和設備的采購和供應，材料和設備應是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并按時供應到現(xiàn)場。如延誤到貨，工期順延，并按延誤工期進行處罰。甲方提供材料總額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，因保管不當造成的損失由乙方負責賠償。

第5條:支付條款

1.合同一經(jīng)簽訂，甲方支付100%的工程材料和50%的工程費用；當工期進度超過一半(日、月、年)時，甲方支付第二次工程費用的40%，其余10%在甲方驗收工程竣工后結(jié)算。(注:施工費用包含人工費)。噴嘴逾期付款屬于違約，乙方有權停止施工。工程價款驗收后未結(jié)算的，不得交付使用。

2.施工過程中，如工程有增減或變更，雙方應簽訂補充合同，乙方負責簽發(fā)施工變更單，并通知施工現(xiàn)場負責人。提高或降低項目價格，當場清倉。

3.如果甲方未能在本合同規(guī)定的期限內(nèi)預付工程價款，每逾期一天，甲方應向乙方支付未付工程價款的1%。

4.如甲方在客廳裝修中向銀行抵押，甲方應將抵押證明及相關文件(復印件)移交給乙方..

第6條:建設期

1.如因乙方原因延誤竣工，則每天應向甲方支付1%的人工費作為違約金，直至扣除人工費。如因甲方原因延誤竣工，每延誤一天，應向乙方支付裝修工程價款中人工費的1%作為損失時間。

2.甲方選用的不合格材料設備影響工程質(zhì)量和工期的，返工費用由甲方承擔，因乙方施工造成質(zhì)量事故的，返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工過程中，因工程質(zhì)量問題和雙方意見不一致而導致的停工，不視為延期開工或工期延誤。雙方應主動要求有關部門的調(diào)解或仲裁部門盡快協(xié)調(diào)處理爭議，以便繼續(xù)施工。

4.在施工中，如因甲方原因需要再次返工，或因甲方變更施工內(nèi)容導致工期延誤，需簽證，所有施工費用由甲方承擔。如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.在施工過程中，未經(jīng)乙方同意擅自更改施工內(nèi)容造成的質(zhì)量問題和延誤，由甲方負責。

第7條:項目驗收

1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程外，所有工程完成后，乙方應組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2.乙方通知甲方進行工藝驗收和竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)進行驗收。逾期的，視為甲方自愿放棄權利，驗收合格。如有問題，甲方自行承擔責任。甲方自行入住的，視為合格。

3.如甲方未能在乙方規(guī)定的期限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方并另行確定日期。但甲方應確認該過程或項目的完成日期，并承擔乙方的托管費及相關費用。

第8條:其他事項

1.甲方的責任

(1)必須提供物業(yè)管理部門批準的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并對乙方進行現(xiàn)場炕底..

(2)二次裝修工程，全部或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。滯留在只能部分騰空的房屋內(nèi)的家具、陳設應采取必要的保護措施，并全部向乙方辦理手續(xù)并承擔費用。

(3)確需拆除或改變原有建筑結(jié)構(gòu)或設備管線的，應向當?shù)胤抗懿块T辦理手續(xù)，并承擔相關費用。施工期間如需臨時使用公共部位，應向鄰里問好。

2.乙方的責任

(1)應主動出示營業(yè)執(zhí)照、會員證或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務員必須有法定代表人的委托證明。

(2)指派一名工作人員作為乙方現(xiàn)場代表，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)保量按時完成施工任務。

(3)對施工現(xiàn)場的安全負責，嚴格防火、持證上崗、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故影響他人。萬一發(fā)生，必須盡快修復或賠償。

(4)嚴格履行合同，落實信用工期。如因工期延誤，如材料掉落、進度放緩或借口等原因?qū)е录追教崆案犊?，?jīng)調(diào)查將按違約處理。

(5)承擔裝修施工范圍內(nèi)的保修責任，保修期為工程竣工后甲方驗收合格之日起12個月。

第9條:違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同的一方應向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~的5%作為違約金。因?qū)Ψ缴米越獬贤斐傻膶嶋H損失超過違約金的，應當賠償。

第十條:爭議解決

在本合同履行過程中，雙方如有爭議，應在不影響工程進度的情況下協(xié)商解決。當事人不愿協(xié)商解決的，或者協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同向人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

1.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，應重新簽訂補充協(xié)議。如需解除合同，提出解除合同的一方應以書面形式提交，并按合同總價的10%支付違約金，辦理解除合同手續(xù)。

2.如果任何一方在施工過程中提出終止合同，必須以書面形式提交給對方。雙方同意辦理清算手續(xù)并訂立終止協(xié)議后，可視為合同終止。

第12條:合同生效

1.本合同及其附件應由雙方蓋章簽字。

2.補充合同與本合同具有同等法律效力。

3.本合同(包括附件和補充合同)一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽名蓋章):____________

住址:____________

郵政編碼:____________

電話:____________

乙方(簽字蓋章):____________

企業(yè)地址:____________

郵政編碼:____________

電話:____________

簽名地址:____________

簽署日期:____________

推薦房屋構(gòu)造設計實訓心得體會范文七

合同編號：__________________

抵?押?人(下稱甲方)_______________________________

抵押權人(下稱乙方)_______________________________

鑒于債務人_________________與乙方于_________年_____月_____日簽訂了《_________________________________》(下稱主合同)，為保障乙方在主合同項下享有的債權得以實現(xiàn)，甲方自愿以其有權處分的房地產(chǎn)為債務人履行主合同向乙方作抵押但保。甲方雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本抵押合同。

第一條本合同設定抵押的房地產(chǎn)如下：

房地產(chǎn)

坐落

區(qū)????小區(qū)??????街（路）???號（附???號）???棟???單元???樓???號

房地產(chǎn)

名稱

房屋結(jié)構(gòu)

所有權人

房屋所有權證號預售合同備案號

建筑總面積

（平方米）

抵押房產(chǎn)面積

（平方米）

土地使用

權證號

用地總面積

（平方米）

抵押房產(chǎn)分

攤土地面積

（平方米）

建筑總樓層

抵押樓層

使用性質(zhì)

房地產(chǎn)狀況

四??至

東：??????????????南：

西：??????????????北：

以下欄目僅供在建工程填寫

《建設用地規(guī)劃許可證》編號

已交納的土地

使用權出讓金

施工進度及工程竣工日期

《建設工程規(guī)劃許可證》編號

已投入工程款

已完成工作量和工程量

第二條?本合同擔保的主債權種類：_______________________________幣種：______________數(shù)額：大寫__________________小寫_______________

債務履行期限：自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第三條抵押房地產(chǎn)的價值為人民幣(大寫)_______________。

第四條抵押房地產(chǎn)由甲方占用與管理。甲方在抵押期間對抵押房地產(chǎn)承擔維修養(yǎng)護義務，負責抵押房地產(chǎn)的安全與完好，并隨時接受乙方的檢查監(jiān)督。如果抵押房地產(chǎn)人為毀損、滅失以及發(fā)生其他使抵押房地產(chǎn)價值減損的情況時，乙方有權要求甲方修復抵押房地產(chǎn)，或在_____天內(nèi)重新提供相應的經(jīng)乙方認可的其他等值抵押物。

第五條?本合同抵押擔保范圍為乙方主債權_______________萬元，占主債權____?%，及由此產(chǎn)生的附屬債權。

第六條?本合同抵押期限按下列第_____種方式約定：

1、自抵押登記之日起至________年______月______日止;

2、不作約定。

第七條?本合同自簽字之日起三十天內(nèi)，由甲乙雙方共同到成都市房產(chǎn)管理局辦理抵押登記。

第八條?抵押期間，抵押房地產(chǎn)被拆遷改造時，甲方必須及時書面告知乙方，并按下列第____種方式執(zhí)行：

1、重新設定抵押房地產(chǎn)，變更抵押合同，甲乙雙方共同到登記機關辦理變更抵押登記手續(xù);

2、甲方以拆遷受償價款償乙方在本合同擔保范圍內(nèi)的主債權及附屬債權。

第九條?抵押房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓按下列第____種方式執(zhí)行：

1、未經(jīng)乙方同意，甲方不得將抵押的房地產(chǎn)全部或部分進行轉(zhuǎn)讓、抵償?shù)谌絺鶆?、贈與或以其他方式處置;

2、甲方將抵押的房地產(chǎn)全部或部分進行轉(zhuǎn)讓時，應通知乙方并告知受讓人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)已經(jīng)抵押的情況，轉(zhuǎn)讓價款須交乙方指定的機構(gòu)提存。

第十條?抵押房地產(chǎn)的再抵押按下列第____種方式執(zhí)行：

1、未經(jīng)乙方同意，甲方不得將抵押房地產(chǎn)再進行抵押;

2、甲方將抵押房地產(chǎn)余額部分再次抵押時，應通知乙方并告知新抵押權人抵押房地產(chǎn)已經(jīng)抵押的情況，但所擔保債權不得超出余額部分的____%。

第十一條?抵押房地產(chǎn)的出租按下列第____種方式執(zhí)行：

1、未經(jīng)乙方同意，甲方不得將抵押房地產(chǎn)對外出租;

2、甲方出租抵押房地產(chǎn)時，應當將設置抵押的情況告知承租人，且租金收入須交乙方指定的機構(gòu)提存。

第十二條?本合同其他約定按下列第________項執(zhí)行：

1、未經(jīng)乙方同意，甲方不得將抵押的房地產(chǎn)作重大改裝減損其價值，或改變其用途;

2、在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，債務人和乙方變更主合同條款或延長主合同履行期限的，甲方可自行解除本合同：

3、

第十三條?本合同在履行中發(fā)生爭議，按下列第____種方式解決

1、提交_______仲裁委員會仲裁;

2、向人民法院起訴。

第十四條?本合同由甲乙雙方于______年____月____日在__________簽訂;自抵押登記之日起生效。

第十五條?本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份，登記機關存___份。

甲?方(章)：?????????????????????????乙?方(章)：

住?所：__________________???????住?所：__________________

法定代表人(簽章)：?????????????????法定代表人(簽章)：

代?理?人：__________________?代?理?人：__________________

聯(lián)系電話：__________________????聯(lián)系電話：__________________

開戶銀行：__________________????開戶銀行：__________________

帳?號：__________________??????帳?號：__________________

登記機關意見?

經(jīng)辦人：

(單位簽章)

電?話：__________________

年?月?日

房地產(chǎn)抵押合同是指抵押人以其合法的房地產(chǎn)以不轉(zhuǎn)移占有的方式向抵押權人提供債務履行擔保的合同。

房地產(chǎn)抵押合同的主要內(nèi)容有：抵押人、抵押權人和第三人的名稱、地址等基本情況;抵押物狀況及價值;抵押期限;抵押用途;抵押人的法律責任;抵押物的處分;特約說明或特別條款;合同附件、爭議的解決方式及生效要件、登記機關的見證意見等。

特別提示：

1.下列房地產(chǎn)或權益可以設定抵押：依法取得的房屋所有權連同該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權;以出讓方式取得的土地使用權;依法生效的預售(購)房屋合同，在建的房地產(chǎn)開發(fā)、建設項目。

2.房地產(chǎn)抵押，應當憑土地使用權證書、房屋所有權證書辦理。

3.房地產(chǎn)抵押合同應當采用書面形式。

4.設定房地產(chǎn)抵押權的土地使用權是以劃撥方式取得的，依法拍賣該房地產(chǎn)后，應當從拍賣所得的價款中繳納相當于應繳納的土地使用權出讓金的款額后，抵押權人方可優(yōu)先受償。

5.房地產(chǎn)抵押合同簽訂后，土地上新增的房屋不屬于抵押財產(chǎn)。需要拍賣該抵押物的房地產(chǎn)時，可以依法將土地上新增的房屋與抵押財產(chǎn)一同拍賣，但對拍賣新增房屋所得，抵押權人無權有限受償。

6.抵押人所擔保的債權不得超出其房地產(chǎn)的價值。房地產(chǎn)抵押后，其價值大于所擔保債權的余額部分，可以再次抵押，但不得超出其余額部分。

7.訂立該合同時，抵押權人和抵押人在合同中不得約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物的所有權轉(zhuǎn)移為債權人所有。

8.雙方當事人應當辦理抵押物登記，房地產(chǎn)抵押合同自登記之日起生效。

9.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村企業(yè)的土地使用權不得單獨抵押。以鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村企業(yè)的廠房等建筑物抵押的，其占有范圍內(nèi)的土地使用權同時抵押。

10.以無地上定著物的土地使用權抵押的，核發(fā)土地使用權證書的土地管理部門為辦理房地產(chǎn)抵押登記的部門。以城市房地產(chǎn)或者鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村企業(yè)的廠房等建筑物抵押的，辦理房地產(chǎn)抵押登記的部門為縣級以上地方人民政府規(guī)定的部門。