
- 時(shí)間:2023-11-22 17:40:47
- 小編:zdfb
- 文件格式 DOC



合同是經(jīng)濟(jì)交往的重要憑證和法律依據(jù)。制定合同前應(yīng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,考慮各方可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)并作相應(yīng)規(guī)避措施。以下是小編整理的一些合同簽署和履行的常見問題和解決方法。
裝修維修的合同協(xié)議書篇一
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:計(jì)_____平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料。
5、工程開工日期:
6、工程竣工日期:
工程總天數(shù):
工程價(jià)款(金額大寫)。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費(fèi)的%;當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的'%。剩余%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
甲方:
____年____月____日。
乙方:
____年____月____日。
裝修維修的合同協(xié)議書篇二
甲方:
法定代表人:
乙方:
根據(jù)上級(jí)安排,白果鎮(zhèn)發(fā)營(yíng)小學(xué)決定維修改造食堂一間。依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,甲乙雙方就食堂維修改造工程有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況。
裝修食堂工作室一間21.42平方米,儲(chǔ)藏室一間15.68平方米。金額共計(jì)20000.00元。
二、雙方責(zé)任。
甲方負(fù)責(zé)施工用水用電,在施工中的一切安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
三、工程內(nèi)容。
1、房間隔斷墻,約15立方米;
3、工程結(jié)束后,乙方負(fù)責(zé)把工作室及儲(chǔ)藏室清理干凈。
四、工期。
所有工程必須在20xx年12月20日完工,超期甲方有權(quán)不付工程款。
五、承包方式。
本工程采取包工包料的方式。
六、工程價(jià)格。
1、土建工程,每立方米500元,共計(jì)7500元;
2、地板磚37.1平方米,每平方米85元,共計(jì)3513元;
3、墻磚23.3平方米,每平方米85元,共計(jì)1975元。以上合計(jì)20000元整。
七、付款方式。
所有工程完工經(jīng)甲方組織驗(yàn)收合格后,乙方出具稅務(wù)發(fā)票,甲方于20xx年3月以前一次性付清所有工程款,工程所產(chǎn)生的稅收由乙方負(fù)責(zé)。
八、違約責(zé)任。
乙方如不能按期完成工程,甲方有權(quán)不付工程款。
九、未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同自雙方簽字捺印后生效。
十一、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力,xx鎮(zhèn)中心小學(xué)留存一份。
甲方代表簽字(蓋章):
乙方代表簽字(捺印):
裝修維修的合同協(xié)議書篇三
供方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)合同編號(hào):需方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽訂日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù),達(dá)成如下協(xié)議:
項(xiàng)目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時(shí)能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成故障處理,應(yīng)按合同價(jià)日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號(hào))等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項(xiàng)目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的,乙方有權(quán)提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報(bào)告》后一個(gè)月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同,如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
裝修維修的合同協(xié)議書篇四
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):
經(jīng)雙方平等自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程有關(guān)事宜達(dá)成以下幾點(diǎn)協(xié)議:
一、工程單位名稱地點(diǎn):廠區(qū)辦公室。
二、承包方式:乙方包工包料。
三、工程施工:一至三層地面貼磚,樓梯踏步做油漆,衛(wèi)生間墻面貼磚、吊頂、小便池4只、蹲坑4只、格柵燈8只、墻面頂面做涂料、窗簾、防盜門1扇、防盜窗1扇,具體以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。
四、工程期限:開工日期:年月日至年月日。
五、工程總造價(jià)元(不含稅)。
六、協(xié)議簽訂后,乙方組織人員進(jìn)場(chǎng)施工。
七、在施工中如甲方有需增加項(xiàng)目或減項(xiàng)目則應(yīng)增補(bǔ)與相應(yīng)減少所支費(fèi)用。
八、付款方式:協(xié)議簽訂后即付30%(即________元)購置所需材料,工作量約過半支付30%(即__________元),余款工程竣工后一次付清。
九、為了更快更好完成工程,甲方應(yīng)配合乙方供電供水,工程款即時(shí)到位。
十、乙方必須遵守甲方廠區(qū)規(guī)章制度,做到文明施工。
十一、未盡事宜另行協(xié)商。
十二、本協(xié)議甲、乙雙方簽字生效,并具有法律效力,本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份,工程款付清后自行終止。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
裝修維修的合同協(xié)議書篇五
發(fā)包方:____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承包方:______(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家的有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上,甲方就____________的供熱事宜與乙方達(dá)成一致意見。特簽訂本合同,以此共守。
第一條、合同期限:合同承包年限為期半年,承包時(shí)間:自20____年10月20日至20____年4月20日止。
第二條、具體內(nèi)容:
1、承包價(jià)格,包括兩部分第一是乙方自行向____________營(yíng)區(qū)供暖戶每平方米收取35元取暖費(fèi);第二是____________在供暖期內(nèi)補(bǔ)給乙方人民幣30萬元。即大寫人民幣叁拾萬元整。
2、乙方享受補(bǔ)貼后然料費(fèi)、水電費(fèi)、爐鍋檢驗(yàn)費(fèi),鍋爐水垢清洗費(fèi)、煙道除塵費(fèi)、勞保費(fèi)、稅費(fèi)、鍋爐工工資等都由乙方承擔(dān)。
3、向供暖戶收取取暖費(fèi)乙方可以自行組織時(shí)間和人員收取,____________補(bǔ)貼部分在承包期內(nèi)分三次給付即20____年11月20日前付人民幣10萬元,20____年1月20日前付10萬元,20____年3月20前付人民幣10萬元。
4、維護(hù)、保修服務(wù):合同期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)甲方鍋爐設(shè)備系統(tǒng)的保修、維護(hù),如設(shè)備系統(tǒng)發(fā)生故障,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)通知乙方,并及時(shí)采取必要措施防止故障擴(kuò)大,減少損失,確保鍋爐安全,有效的.正常運(yùn)行。
5、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù):在供暖期內(nèi)乙方必須保證供暖戶室內(nèi)溫度達(dá)到18度,如因溫度上不去收不上來取暖費(fèi)甲方蓋不負(fù)責(zé);如因其他原因供暖戶不交取暖費(fèi)甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);司爐工必須持證上崗,供暖期間鍋爐工所出現(xiàn)的一切安全責(zé)任、人損壞都由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)自覺遵守甲方的管理制度,承擔(dān)在合同過程中的防火、防盜等到安全責(zé)任,乙方建立鍋爐房各項(xiàng)管理制度,認(rèn)真做好鍋爐運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)的記錄。甲方如不能按合同支付乙方承包款,導(dǎo)致停爐,由甲方負(fù)責(zé)。
本合同一式三份,甲乙雙方及經(jīng)濟(jì)全同管理部門各執(zhí)一份,自雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方負(fù)責(zé)人:
____年____月____日。
乙方簽字:
____年____月____日。
裝修維修的合同協(xié)議書篇六
承接方(乙方):_________。
工程項(xiàng)目:_________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
1.工程地址:_________。
2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計(jì):施工面積_________平方米。
_________室,計(jì)_________平方米;
_________廳,計(jì)_________平方米;
_________廚房,計(jì)_________平方米;
_________衛(wèi)生間,計(jì)_________平方米;
_________陽臺(tái),計(jì)_________平方米;
_________過道,計(jì)_________平方米;
其他(注明部位)_________,計(jì)_________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:_________。
5.工程總天數(shù):_________天。
工程開工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
工程價(jià)款(金額大寫)_________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
材料款_________元;
人工費(fèi)_________元;
設(shè)計(jì)費(fèi)_________元;
施工清運(yùn)費(fèi)_________元;
搬卸費(fèi)_________元;
管理費(fèi)_________元;
稅金_________元;
其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_________元。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
甲方付清工程價(jià)款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
1.甲方。
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方。
應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
指派(姓名)_________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
裝修維修的合同協(xié)議書篇七
在日常生活和工作中,協(xié)議使用的情況越來越多,簽訂協(xié)議可以保障自身的權(quán)益不被侵害。那么寫協(xié)議真的很難嗎?下面是小編為大家收集的裝修合同協(xié)議書 房屋裝修合同協(xié)議書,希望對(duì)大家有所幫助。
___________公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)為統(tǒng)一和提高_(dá)__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營(yíng)造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
甲方免費(fèi)為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_(tái)_貳萬元(20000.00)元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營(yíng)其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至___________年___________月___________日終止。
甲方:____公司乙方:____
辦公地址:___________辦公地址:___________
開戶銀行:___________開戶銀行:
郵編:___________郵編:___________
電話:___________電話:___________
代表人(簽字):___________代表人(簽字):___________
20__年3月20日
裝修維修的合同協(xié)議書篇八
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方施工必須規(guī)范,不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質(zhì)量保修1年,若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時(shí)維修;。
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題,乙方因各種因素?zé)o法維修,則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費(fèi)用及付款方式。
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款________元。
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須規(guī)范施工,按照國家的相應(yīng)的`施工規(guī)范操作,做好勞動(dòng)保護(hù),確保施工安全。
2、在施工過程中,若發(fā)生事故,責(zé)任有乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項(xiàng)。
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:________。
乙方代表簽字:________。
日期:________
裝修維修的合同協(xié)議書篇九
甲方:____網(wǎng)吧(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
負(fù)責(zé)人:______。
乙方:____建筑裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
負(fù)責(zé)人:______。
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
1、工程名稱:
____網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:
包工包料。
4、工程概況:
建筑面積***平方米。
內(nèi)容室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);工程造價(jià)為:***元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))。
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的30%金額。
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的30%金額。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的40%。
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的'配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方:日期:
乙方:日期:
裝修維修的合同協(xié)議書篇十
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲方現(xiàn)把隆回縣卡西歐花園1#樓m38、m39門面樓的室內(nèi)水電安裝工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保工程質(zhì)量及進(jìn)度,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂以下條款,以便共同遵守執(zhí)行。
一、工程委托形式:包工不包料。
二、工程價(jià)款和結(jié)算的約定:
1、工程價(jià)款:按建筑面積7元每平方米計(jì)算。
2、工程款付款方式:布管線驗(yàn)收合格后支付工錢的60%,水電整體完工驗(yàn)收合格當(dāng)天結(jié)算并支付剩余40%的工程款。
三、乙方承包內(nèi)容:
(1)水電開槽、布管、穿線(電線、網(wǎng)線、電視線、電話線等)。
(2)插座、開關(guān)、燈具的安裝。
(3)小五金、廚衛(wèi)潔具的安裝。
(4)所有水電施工過程的垃圾整理裝袋。
四、對(duì)乙方要求:
(1)乙方需自備施工所需附屬工具如:人字梯、馬凳、鐵鍬等。
(2)密切配合樓房主體工程工人的工作,不得互相推諉。
(3)由乙方原因造成的需二次到現(xiàn)場(chǎng)與其它工種配合施工,乙方需在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)解決。
(4)工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品的保護(hù),水電工程保修三年。
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,簽訂后乙方不得將工程轉(zhuǎn)包。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:乙方簽字:
**年月日**年月日。
裝修維修的合同協(xié)議書篇十一
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建設(shè)臨時(shí)板房一批,經(jīng)過同乙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議。
1、工程概況。
臨建地點(diǎn)位于__以南,__以東,數(shù)量暫定為間,實(shí)際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實(shí)際建設(shè)間數(shù)為據(jù)。
2、雙方責(zé)任。
甲方負(fù)責(zé)臨建房屋的地基處理、地面硬化,乙方負(fù)責(zé)地面上建筑物的建設(shè)施工,門窗安裝。
3、房屋構(gòu)造。
單間房屋尺寸一般為3米×5米結(jié)構(gòu),具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準(zhǔn)。
地基上兩層磚結(jié)構(gòu)。木頭門窗,門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條,檁條上加葦箔,并覆蓋油氈。墻壁應(yīng)采用厚度不低于5cm,價(jià)格不低于4元/張(以目前市場(chǎng)價(jià)為據(jù))的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方處理完地基的施工場(chǎng)地后15日內(nèi)完成所有房屋的建設(shè)。
5、價(jià)格及結(jié)算方式。
乙方包工包料,單層石棉瓦房530元/間,雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方結(jié)算工程款的95,其余5作為保證金,如無質(zhì)量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責(zé)任。
乙方不能按期完成建設(shè)的,甲方有權(quán)依據(jù)損失酌情扣除建設(shè)工程款,房屋在1年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份。
甲方:________。
乙方________。
日期:
裝修維修的合同協(xié)議書篇十二
供方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
需方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù),達(dá)成如下協(xié)議:
項(xiàng)目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時(shí)能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成故障處理,應(yīng)按合同價(jià)日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號(hào))等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項(xiàng)目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的,乙方有權(quán)提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的.,乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報(bào)告》后一個(gè)月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同,如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:________。
乙方:________。
簽訂日期:________
裝修維修的合同協(xié)議書篇十三
甲方:
地址:
法人代表:
電話:傳真:
乙方:
地址:
法人代表:
電話:傳真:
根據(jù)北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號(hào)通知規(guī)定,為了保證消防器材的正常使用,甲方委托乙方對(duì)大廈內(nèi)具4kg干粉abc滅火器進(jìn)行維修年檢,每具維修費(fèi)用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提,明確雙方的權(quán)利及義務(wù),特達(dá)成如下合作事項(xiàng):
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細(xì)詳見附件),每具維修價(jià)格元人民幣,維修費(fèi)用合計(jì):。人民幣大寫:。以上報(bào)價(jià)含稅金及乙方滅火器材維修、運(yùn)輸?shù)热抠M(fèi)用。
二、維修日期:
三、交貨地址:將維修合格消防器材送至。
四、驗(yàn)收方式:甲乙雙方在大廈現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收維修合格消防器材,滅火器外觀、噴射軟管良好,壓力充足。
五、付款方式:甲方驗(yàn)收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內(nèi)將維修款以支票形式付給乙方。
六、質(zhì)保期:乙方對(duì)所負(fù)責(zé)維修的甲方具干粉abc滅火器材免費(fèi)質(zhì)保1年,一年內(nèi)滅火器出現(xiàn)壓力不足、軟管開裂等情況,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)上門維修。
七、甲方責(zé)任。
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞,消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現(xiàn)消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時(shí)通知乙方,乙方須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)給予維修。
3、認(rèn)真履行合同,對(duì)工作任務(wù)的完成情況和工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。
八、乙方責(zé)任。
1、乙方必須按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行滅火器的維修,嚴(yán)格質(zhì)量管理,保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質(zhì)保期內(nèi)乙方對(duì)需要進(jìn)行維修的滅火器實(shí)行免費(fèi)上門服務(wù),維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞,消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
4、本協(xié)議書采用固定總價(jià)方式即:協(xié)議依據(jù)報(bào)價(jià)時(shí)的所有工程量固定,人、材、機(jī)及取費(fèi)全部固定。負(fù)責(zé)提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具,對(duì)人工費(fèi)乙方不再單獨(dú)收費(fèi)。
5、協(xié)議價(jià)款已結(jié)合工程具體情況考慮了技術(shù)措施費(fèi)及保證工期、質(zhì)量等因素所需的趕工費(fèi)等全部費(fèi)用。
6、本工程以乙方包材料設(shè)備、包工期、包施工、包質(zhì)量、包材料檢驗(yàn)、包安全的形式進(jìn)行承包。
八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分,具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
裝修維修的合同協(xié)議書篇十四
甲方:
乙方:
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方施工必須規(guī)范,不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質(zhì)量保修1年,若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時(shí)維修;。
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題,乙方因各種因素?zé)o法維修,則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費(fèi)用及付款方式。
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款元。
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須規(guī)范施工,按照國家的相應(yīng)的施工規(guī)范操作,做好勞動(dòng)保護(hù),確保施工安全。
2、在施工過程中,若發(fā)生事故,責(zé)任有乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項(xiàng)。
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
裝修維修的合同協(xié)議書篇十五
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本市家庭住房,依據(jù)室內(nèi)裝飾裝修特點(diǎn),甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程地點(diǎn):遵義縣馬家灣。
2、工程內(nèi)容及做法:按設(shè)計(jì)要求施工。
3、工程承包方式:雙方商定采取乙方包工包全部材料的方式進(jìn)行承包。
4、工程期限:工程總工期為天。
開工日期:年月日竣工日期:年月日
5、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為人民幣元整,不含燈具潔具。
第二條:1、本合同價(jià)為包工包料施工。
2、施工使用的材料為木工板、面板。
3、水電材料為ppr管和銅心玉蝶線。
第三條工程款支付方式。
簽定合同后,乙方購買部份材料(木料、地磚、管道),進(jìn)場(chǎng)后,甲方分階段付款。
附則:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。
3、本合同有效期為一年,一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題則合同終止。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
合同簽定日期:年月日
裝修維修的合同協(xié)議書篇十六
法定代表人:__________。
職務(wù):__________________。
委托代理人:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
通訊地址:__________。
聯(lián)系人:__________。
電話:__________。
傳真:__________。
帳號(hào):__________。
電子信箱:__________。
乙方(承攬人):__________。
法定代表人:__________。
職務(wù):__________。
委托代理人:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
通訊地址:__________。
聯(lián)系人:__________。
電話:__________。
傳真:__________。
帳號(hào):__________。
電子信箱:__________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。
第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
第五條檢驗(yàn)。
第六條修繕修理時(shí)間。
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質(zhì)量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時(shí)間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:__________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。
第九條轉(zhuǎn)包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:__________,并滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供定作人參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間:__________,交付方式:__________,交付地點(diǎn):__________。
第十七條驗(yàn)收。
1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作,并向其支付規(guī)定報(bào)酬_______________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條修繕費(fèi)用。
本次修繕的費(fèi)用為_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式。
報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:
第二十條保修。
設(shè)備修復(fù)后,對(duì)于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個(gè)月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之________日起_______________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條爭(zhēng)議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________。
委托代理人(簽字):__________委托代理人(簽字):__________。
簽訂地點(diǎn):__________簽訂地點(diǎn):__________。
您可能關(guān)注的文檔
- 最新工程材料采購合同(匯總12篇)
- 開發(fā)商房屋滲水賠償協(xié)議書(5篇)
- 2023年教育軟件開發(fā)合同(優(yōu)秀16篇)
- 土地承包轉(zhuǎn)包合同(優(yōu)質(zhì)10篇)
- 2023年商品買賣合同電子版(模板8篇)
- 2023年小產(chǎn)權(quán)商品房買賣合同糾紛(優(yōu)秀9篇)
- 最新工程材料采購合同(優(yōu)質(zhì)13篇)
- 書包訂購合同(實(shí)用20篇)
- 簽約抖音合同注意(二十三篇)
- 2023年甜品加盟合同(優(yōu)秀16篇)
- 學(xué)生會(huì)秘書處的職責(zé)和工作總結(jié)(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學(xué)生在大學(xué)學(xué)生會(huì)秘書處的工作總結(jié)大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實(shí)用心得體會(huì)(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團(tuán)委的工作總結(jié)(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團(tuán)委工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)22篇)
- 體育教練軍訓(xùn)心得體會(huì)(優(yōu)秀19篇)
- 學(xué)生軍訓(xùn)心得體會(huì)范文(21篇)
- 青年軍訓(xùn)第二天心得(實(shí)用18篇)
- 警察慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問春節(jié)虎年的慰問信(實(shí)用20篇)
- 公務(wù)員慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)質(zhì)21篇)
- 植物生物學(xué)課程心得體會(huì)(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學(xué)秘書的工作總結(jié)(匯總17篇)
- 學(xué)校行政人員行政工作職責(zé)大全(18篇)