每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

最新加工鐵礦石協議書如何寫一

合同主控部門備案編號：

建筑(安裝)構配件委托加工定作(安裝)合同

(標準文本)

工程名稱：

加工產品：

建筑安裝構配件委托加工定作(安裝)合同

定作方：_ 承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，本著平等、公平、互惠的原則，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品名稱及基本描述：

注：加工成品規(guī)格可設附圖。

第二條 加工成品基本要求

加工成品除滿足第一條“加工成品名稱及基本描述”表中的質量要求外，還應滿足以下條件：

(一)原材料/構配件基本要求： 1、定作方提供原材料/構配件的要求：

(1)未經定作方同意，承攬方不得自行補充、調整、更換定作方提供的原材料/構配件。 (2)對于定作方未提供的輔材，承攬方按照定作方要求或規(guī)范、標準等要求，匹配相應的輔材。

(3)承攬方根據定作方加工要求，提出原材料/構配件使用計劃，經雙方審核確認后，按照本合同的《定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準》表履行合同，承攬方承擔原材料/構配件檢驗試驗費用以及超額使用的原材料/構配件費用，超額原材料/構配件必須由定作方提供。

(4)原材料/構配件由定作方負責運送至承攬方加工現場，經雙方確認后，卸于指定位置，其保護和照管等責任由承攬方負責。

(5)定作方提供的原材料/構配件超量的(正常合理節(jié)余除外)，由定作方負責收回，或者經雙方協商折抵加工成品價款。

2、承攬方提供原材料/構配件的要求：

承攬方除滿足本合同的《承攬方提供原材料/構配件標準要求》表的原材料/構配件質量要求外，尚需滿足以下條件：

(1)按照定作方要求提供原材料/構配件出場合格證明文件原件或加蓋原件存放單位印章的復印件，規(guī)范、標準等要求進場復檢時，承攬方還應按照要求出具市級以上相關檢測部門的復檢證明，并承擔一切費用。

(2)對于輔材，定作方有明確要求的，承攬方應當按照定作方要求進行加工，定作方未明確要求的，承攬方應當按照相關現行規(guī)范、標準等的要求，予以匹配。

(3)承攬方應當對進場的符合合同要求的原材料/構配件采取妥善的保護措施，確保不因保管不當出現質量隱患或缺陷，造成損失由承攬方負責賠償。

(4)原材料/構配件的進場與裝卸費用均由承攬方承擔一切費用，不論何種原因，定作方對于承攬方提供的原材料/構配件均不承擔除按加工產品支付價款外的任何責任。

3、本合同約定原材料/構配件由 (二)加工成品基本要求：

1、無論何方提供原材料/構配件，加工成品均由承攬方負責按照合同要求期限進場，并承擔運輸、裝卸等費用。

2、加工成品采用焊接工藝時，要保證成品不變形、扭曲、翹曲等，保證焊縫均勻、飽

滿、無夾渣且保證焊縫長度和寬度;采用車絲工藝時，要保證絲扣均勻、無斷絲、無跑絲、無缺損，要保證絲扣長度和深度，做好上油潤滑，必要時要包裝到位。

(三)承攬方安裝基本要求：

4、承攬方同意遵循定作方或定作方同意接受的各項現場管理和考核標準，同意接受定作方或定作方同意接受的有關部門依據標準做出的獎罰決定。

5、承攬方對其安裝的加工成品以及安裝過程中的未完作業(yè)成果承擔保護責任，加工成品以及安裝期間未經驗收的作業(yè)成果在安裝期間發(fā)生的損壞、丟失等損失，均由承攬方承擔。

6、合同履約過程中發(fā)生的承攬方自身財產損失、員工或雇員人身損害賠償、承攬方及其員工和雇員因故意或過失造成的第三人人身或財產損害賠償等均由承攬方自行承擔，以上產生的損失和損害賠償由定作方代為承擔的，定作方有權向承攬方全額追償，并可追究承攬方的違約責任。

7、本合同約定加工成品由 第三條 原材料/構配件的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

本合同約定原材料/構配件有下列第 種方式提供。 (一)用承攬方原料/構配件完成工作的

承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

承攬方提供原材料/構配件標準要求

(二)用定作方原材料/構配件完成工作的

雙方應當明確規(guī)定原材料的消耗定額，定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，發(fā)生上述情況承攬人對定做人負責賠償。

定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

(一)承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

(二)承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

(三)定作方提供技術資料、圖紙等的日期______________________。 (四)關于圖紙等資料的其他約定事項

第五條 驗收標準和方法

(一)約定的驗收手段：__依據定作方提供的圖紙、資料和技術要求，使用相對應的通用檢測工具，采用清點、測、量、稱、標準容器對比的那個手段進行驗收，驗收工具以定作方工具為準。

(二)驗收執(zhí)行標準：(按以下優(yōu)先順序執(zhí)行) 1、_

2 (三)驗收發(fā)生異議時約定的仲裁機關：__濟南仲裁委員會 (四)驗收出現問題時的約定處理意見：

驗收出現爭議時，首先應本著客觀公正合理的原則，由雙方的直接責任人保持理智地商談解決，確實達不成一致意見，各自如實及時向自己的上級反映客觀情況，由雙方的上級領導相互溝通，未在雙方領導協商前，任何一方不得作出過激行為或私自退場，否則做出過激行為方應承擔本合同約定的違約責任。

(五)定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

第六條 價款或酬金

(一)該合同商定的產品價格調整范圍：

清單表中未列明的加工成品由雙方另行簽訂補充協議確定單價，所有加工成品單價為固定單價，不隨合同履行期間的任何因素變化而調整。

2、定作方提供原材料/構配件的，承攬方按照本合同約定損耗標準仍有節(jié)余的(按照定作方最終確認的加工成品推算)，余材歸承攬方所有，如承攬方需退還定作方的，按照退還余材原采購價的50%給予承攬方獎勵，余材由定作方收回。

(二)該合同商定的產品貨款結算辦法： 1、定作方提供原材料/構配件的結算辦法：

(1)合同簽訂后，承攬方按照本合同《定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準》表中的計劃數量領取原材料/構配件，并向定作方出具收料證明。

(2)承攬方按照本合同約定加工制作，并接受定作方的隨時監(jiān)督和檢查。

(3)承攬方對加工成品負責運至定作方指定位置，經定作方指定的負責人驗收合格后，出具合格加工成品驗收單，定作方依據本合同約定單價和該合格驗收單數量如實結算。

(4)對于驗收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質論價，按照合同約定單價(定作方原材料款扣減后)的50-80%標準結算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，發(fā)生重復用料的，自行到定作方處領取，并按照定作方原材料/構配件實際采購價的120%扣減費用，定作方有權自合格加工成品價款中自行扣除;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。

2、承攬方提供原材料/構配件的結算辦法：

(1)合同簽訂后，承攬方按照合同約定質量標準準備各種材料或構配件，定作方可按照本合同約定支付給承攬方 的定金或預付款。

(2)承攬方按照本合同約定標準加工制作，并接受定作方的隨時監(jiān)督和檢查。 (3)對加工成品負責運至定作方指定位置，經定作方指定的負責人驗收合格后，出具合格加工成品驗收單，定作方依據本合同約定單價和該合格驗收單數量如實結算。

(4)對于驗收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質論價，按照合同約定單價的50-80%標準結算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，所有增加的費用均由承攬方承擔;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。

定金 預付款 (6)本合同約定支付上述款項的比例為 % 。 3、承攬方負責安裝的結算辦法：

(1)承攬方按照合同約定質量標準安裝完成后，經定作方指定的負責人，有監(jiān)理等第三方監(jiān)督的，還應經過第三方驗收合格后，填寫驗收合格證明，定作方對已完驗收合格部位支付安裝款。

(2)對于驗收不合格的作業(yè)成果，定作方同意接收利用的，按質論價，按照合同約定安裝價格的50-80%標準結算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，所有增加的費用均由承攬方承擔;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。

(3)安裝期間承攬方需用定作方資源(該資源合同約定本由承攬方承擔)的，定作方如實扣減費用。

(4)本合同約定安裝價款以下列 方式進行結算：

①安裝固定總價 元; ②安裝固定單價 元/(每約定計量單位); ③計日工(含安裝輔材) 元/工日。

(5) 固定單價計量單位以安裝面的驗收合格工作成果計量單位計或驗收合格工作成果所需的加工成品計量單位計，數量以實際驗收合格數計。

(6)安裝期間如需發(fā)生安裝輔材的，其輔材費用均由承攬方承擔。

(7)對于加工成品定作方需要承攬方拆除再次周轉安裝的，承攬方應當保證連續(xù)提供服務，直至定作方解除為止;再次周轉安裝需要更換輔材的，承攬方應當按照與原成品同材質的標準要求予以更換。

本合同約定拆除再次安裝費用標準(含更換的輔材及裝運卸)： 及時到場確認，未及時確認或有異議的，雙方同意以第三方(監(jiān)理、發(fā)包人等)的檢驗意見為準。

驗的方法，承攬方應誠實信用，若定作方檢驗發(fā)現數量少于承攬方提供數的，承攬方同意該批次或此次進場至上一次檢驗日期間的所有同類型產品均按照此次檢驗的數量誤差或差率進行結算(正常的允許偏差除外)。

收據與實際收款賬戶的單位保持一致。

確不能出具稅票時，定作方可代扣代繳出租方應繳的稅費。

(三)合同價款支付方式 1、一般規(guī)定：

所有加工成品進場驗收合格后(需安裝的，安裝工作驗收合格后)，定作方支付合格成品或工作成果價款的30—70%，全部完成加工工作或安裝工作成果付至合格成品或工作成果的50—80%價款，定作方合同約定工作內容竣工后，付至合格成品或工作成果的95%價款，余款自本合同約定工作內容的保修期滿后一月內無息付清。

2、本合同約定合同價款支付方式為： 第七條 交貨的時間和地點及包裝要求

(一)產品的接貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭) 1、產品的接貨單位：2、到貨地點： 。

3明的，自定作方通知進場日期起的3日內。

4、該合同商定的交貨方法及運輸方式：

(1)加工成品進入合同約定到貨地點的運輸費均由承攬方承擔; (2)運輸方式由承攬方根據經驗自行選擇，定作方在到貨地點實施驗收。

(3)所有加工產品以本合同約定的交貨地點雙方指定負責人現場驗收數量為準，交貨地點以外的產品損耗、損壞、滅失、交通事故等所有費用或損失均由承攬方承擔責任。

(二)產品的包裝標準和包裝物的供應與回收以及維護或維修

1、產品的包裝，國家或業(yè)務主管部門有技術規(guī)定的，按技術規(guī)定執(zhí)行; 2、國家與業(yè)務主管部門無技術規(guī)定的，由買賣雙方商定。

3、該合同商定的產品包裝、回收以及維護或維修要求:

(1)承攬方應當按照規(guī)范、標準等要求，對產品進行有效包裝，盡量減少運輸過程中的損耗、損壞或丟失，保障定作方驗收通過。 (2)承攬方還應在運輸過程中根據有關部門的要求實施覆蓋、防遺撒、防防塵等措施，并承擔因此可能出現的一切損失。 第八條 承攬方的違約責任

(一)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

(二)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

(三)未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

(四)逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付逾期交付部分價款總額或酬金總額的10—30%的違約金。

(五)未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

(六)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__20__%或酬金總額的_30___%(兩者取高值)的違約金。

(七)異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(八)實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

(九)由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

(十)未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

(十一)擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第九條 定作方的違約責任

(一)定作方可中途變更或退(換)定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，承攬方接到定作方的變更或退(換)通知后，應立即停止加工或其他生產行為。承攬方已經加工或生產的成品或半成品貨物，由定作方幫助協調消化;確實消化不了的，由承攬方自行消化，定作方向承攬方償付已生產成品或半成品部分貨款______%的違約金。

(二)中途因定作方原因廢止或終止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的__10__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的___15_%違約金。

(三)未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方給予一定期限的書面敦促通知，通知內敦促最終期限屆滿定作方仍無法滿足合同要求生產條件的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的實際損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的實際損失。

(四)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，承攬方應向定作方發(fā)出要求領取的書面通知，通知內要求領取的最終期限屆滿，定作方仍不領取的，自通知最終領取日期起，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限12個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

(五)定作方超過合同規(guī)定日期付款，承攬方應在一定期限內向定作方發(fā)出要求付款的催函，在催函最終要求付款的期限屆滿或30日內定作方沒有明確答復的，定作方應自催函發(fā)出之日起按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付逾期付款的違約金。(以酬金計算的，應自催函發(fā)出之日起每逾期一天，按酬金總額的萬分之三償付違約金。)承攬方自定作方應付款之日起30日內未按照約定提交書面付款催函的，視為同意延期付款。

第十條 不可抗力

(一)當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在30天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

(二)在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。遭遇不可抗力方逾期提供證明的，合同相對方有權選擇是否予以認可，不予認可的按照未發(fā)生不可抗力情形處理。

第十一條 糾紛的處理

1、于承攬合同的相關規(guī)定處理。

2、加工定作(安裝)合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(1)項處理： 1.向濟南仲裁委員會申請仲裁; 2.向人民法院起訴。

第十二條 合同履行期間和生效

(1)本合同的履行期間為自合同生效之日起至定作方與發(fā)包人簽署的工程施工合同中定作方承包工作內容所需要承攬方產品的工作內容全部完成之日;包括定作方與發(fā)包人就同一個工程施工合同簽署的補充內容中所需要承攬方產品的工作內容。

(2)本合同自雙方簽字并加蓋公司公章或合同專用章之日起生效。本合同如以定作方項目部名義簽訂，須經定作方法人書面授權或予以追認后方可對定作方法人產生法律效力，否則實際施工導致的不利后果由承攬方承擔。

第十三條 其他

1、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_二_份，雙方各留存一份。

定作方：________________________ 承攬方：________________________ 代表人： 代表人： 合同簽訂日期： 年 月 日 合同簽訂地點：

附表一： 原材料/構配件收料單

注：

1、該單為收料單位與發(fā)料單位之間的材料往來憑證，收料單位未按照收發(fā)雙方合同約定完成所收材料的工作任務，應當及時負責返還發(fā)料單位，并承擔合同約定的違約責任。

2、該單未經收發(fā)雙方另行簽訂協議，不得進行任何轉帳。 3、收料單位未按照收發(fā)雙方合同約定完成所收材料的工作任務，發(fā)料單位有權單方選擇或收回所發(fā)材料或按照單中所列總價的120%索賠收料單位;單中未列明總價的，發(fā)料單位有權按照單中所列材料當期市場價格的120%索賠收料單位(完成任務的剩料除外)。

發(fā)料單位： 收料單位： 發(fā)料人(簽字)： 收料人(簽字)：

日期： 年 月 日

最新加工鐵礦石協議書如何寫二

合同編號：

甲方：xxx（福建）服飾發(fā)展有限公司（發(fā)單方）

乙方：（接單方）

根據《中華人民共和國合同法》及雙方協商的實際情況，甲乙雙方本著互惠互利、誠信合作的原則，就委托生產加工 服裝 合作事宜達成如下協議：

一、加工貨號、品名、數量、單價、布種；

二、甲方負責生產所需的有關物料提供，主要指：

1、 產品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。 2、 產品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。

3、 甲方應在合同簽訂后天內提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。

三、加工要求：

1、乙方投產前，要經過甲方的產前樣確認；

2、乙方需配合甲方質管部門提供相關的質量和生產進度數據；

3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產，如果甲方有調整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合；

4、甲方提供給乙方生產的款式，乙方應對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經濟責任和法律責任；

5、乙方必須以自己的設備、技術和勞動力資源完成工作，未經甲方同意，乙方不得將生產轉發(fā)給第三方生產；

6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質管部召開的各種相關會議。

四、品質要求：

1、乙方須嚴格按照國家質量技術監(jiān)督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質量標準進行生產，乙方不行私自調整標準。

2、發(fā)現確實因為工藝的問題，需要在質量方面調整的，要經過甲方質管部門的書面確認。 3、乙方在生產過程中，出現質量問題的，甲方有權責其賠償，成衣出現廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。

4、甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到 %以上； 5、乙方退回返工修復的產品，乙方應甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經發(fā)現，甲方有權要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。

五、交貨要素：

1、交貨期限：從年 月 日起，至 年 月 日以前全部交清； 2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。

3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數、箱內產品名稱及各規(guī)格、數量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。

4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產品的品質問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。 6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

六、交貨規(guī)定：

1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應由乙方填寫延期申請表經甲方負責人簽字同意。

2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內的，將扣除產品加工總價10%；逾期10天以上15天以內的，將扣除產品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產品加工總價80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經濟損失。出現逾期交貨15天以上的，甲方有權取消合同，并不負責乙方的任何損失。

3、如果乙方沒按甲方的要求生產，而造成碼號、顏色不齊，品質不良給甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。

七、付款方式：

1、乙方完成交貨量達到整單加工產品總量 60%的，甲方支付給乙方整單產品加工總價的30%； 2、乙方整單加工產品全部交清，并經過甲方驗收后的半個月內，甲方支付給乙方整單產品加工總價的60%；

3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。

八、爭議解決：

1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執(zhí)行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協議處理。 2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協商解決，協商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

九、合同生效。

本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自簽訂之日起生效。 十、合同附件、

1、《生產工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》； 2、《生產指令單》

甲方：xxx（福建）服飾發(fā)展有限公司 地址：法定代表簽名蓋單：委托代理人：電話：傳真：日期： 年 月 日 乙方： 地址：

法定代表人簽名蓋章： 委托代理人： 電話： 傳真：

日期：年 月日

最新加工鐵礦石協議書如何寫三

甲方：

乙方：

經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜，達成以下協議：

第一條加工產品范疇

1、產品品名：

2、產品規(guī)格為：

3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

第二條委托加工訂單

1、甲方根據市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內書面提出，否則，視為同意。

2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。

3、乙方應盡努力，限度的滿足甲方訂單的要求。

第三條加工產品質量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。

2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附商標使用授權書。

3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品（需雙方清點數量）的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式（加工產品）補償給甲方；

4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理；

（2）在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶（即甲方客戶）提供售后服務；

（3）少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；

（4）若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。

6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產、衛(wèi)生許可證復印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。

第四條原輔料及包裝材料供應

1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

第五條產品交付與驗收

1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象（如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等）時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；

6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內）后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬箱以內的，第天不低于萬箱，月訂貨量萬箱的，每天不低于萬箱，萬箱以上的，每天萬箱。

最新加工鐵礦石協議書如何寫四

甲方：________煤電開發(fā)有限公司

乙方：_________________________

設計院：____________設計研究院

____________煤電開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）經招標委托_________________公司（以下簡稱乙方）為甲方設計制造__________礦井設備。____________礦井由____________設計院（以下簡稱設計院）設計。經甲方、乙方、設計院三方協商達成如下技術協議。

一、主要技術要求

1.____________礦井設備按照設計院提供的技術規(guī)格書來設計制作，分為____________。

2.適用型號：_____________________________

3.主要技術特性：_________________________

4.配置：_________________________________

5.結構尺寸：_____________________________

二、其它有關要求

1.乙方應向甲方提供_______設備總圖及_______設備安裝圖各一份。

2.乙方應向甲方提_____品合格證及_______報告，煤安標志及發(fā)貨清單。

3.產品加工完畢后，由甲方到乙方進行驗收（或約定中間驗收），合格后方可出廠。

4.本協議一式六份，甲方、乙方、設計院各兩份，簽字生效。

5.未盡事宜，雙方協商解決。

最新加工鐵礦石協議書如何寫五

委托方: ____有限公司

地址： __(郵編：______)

電話： (__)______

傳真： (__)______

銀行：____________

銀行戶頭號碼：______

增值稅號碼：______

(以下稱“委托方”)

加工方： ____有限公司

地址： ____(郵編：____)

電話： (__)____

傳真： (__)____

銀行：____________

銀行戶頭號碼： ____________

(以下稱“加工方)。

委托方和加工方合稱為“雙方”。

委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

(1)委托方希望根據下列條件委托加工方_____茶產品，有關產品訂單將按本協議規(guī)定向加工方發(fā)出。

(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工_____產品，有關產品將按本協議規(guī)定完成。

(3)委托方為____產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

一、每月訂單

(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

(5)加工方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向委托方確認訂單。

(6)除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

(8)加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

二、原材料及包裝材料安排

(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

三、加工費

(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

(11)委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

(12)委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

四、技術及工藝

(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

a 產品含有非配方所含的其他物質;

b 產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

c 產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;

五、付款條件

(14)首次加工費，委托方在產品生產完成10日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內向委托方開具增值稅發(fā)票。有關知識產權、專利及商標的侵權責任

(16)非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

六、雙方責任

(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

七、協議終止

(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

(20)協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

八、協議期限

(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

委托方 加工方

代表人簽字： 代表人簽字：

代表人姓名： 代表人姓名：

____有限公司(蓋章)： ____有限公司(蓋章)：

____年__月__日 ____年__月__日

最新加工鐵礦石協議書如何寫六

委托方：__________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)

經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續(xù)，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

2、本勞務合同內的總承包范圍____________________________________________________。

以上設備總工資人民幣__________________________整(包括保險費)。

3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責;乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

4、本合同內容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時，同時施工時必須注意安全，制作現場及進入車間需佩戴安全帽;同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險(其費用可由甲方墊付，手續(xù)乙方辦理)。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。

6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現乙方制作的質量問題，也有乙方負責(包括車旅費)。

7、驗收標準：按照甲方企業(yè)標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監(jiān)督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資(按實際完成量結算)。

10、本合同具有法律效力，雙方按照國家民法典執(zhí)行。

11、本協議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

甲方：________________乙方：________________

地址：________________地址：________________

聯系電話：________________聯系電話：________________

簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日

最新加工鐵礦石協議書如何寫七

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

根據工程需要甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，結合甲方項目的具體情況，就河南省三門峽至淅川高速公路盧氏至西坪段lxtj-6標段部分鋼筋加工工程項目和為完成本工程項目施工所進行的臨時工程及施工準備等勞務分包事項協商一致，訂立本合同，雙方共同遵照履行。

一、總則

1.1、主合同：甲方與業(yè)主簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱主合同)。包括：合同協議書及附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料)、中標通知書、補遺書、投標函和投標函附錄、項目專用合同條款、河南省公路行業(yè)標準專用合同條款、通用合同條款、技術規(guī)范、圖紙以及主合同規(guī)定的構成主合同組成部分的其他資料等，乙方均予以遵守。

1.2、本合同應遵循的基本原則

1.2.1、雙方應嚴格遵守和執(zhí)行本合同。

1.2.2、雙方應當遵守業(yè)主和監(jiān)理發(fā)布的其它文件和資料等。

1.2.3、雙方有關工程的洽商、變更、書面協議或文件。

1.2.4、乙方在對所承包工程進行實施及修補缺陷等工作時，應承擔、履行與承包工程有關的主合同中甲方的所有責任和義務。

1.2.5、如乙方將工程整體轉包或分包，則本合同自行解除，視為乙方違約。

二、工程概況

1

2、工期：自鋼筋加工開工之日起至加工完工為止。

三、工程質量

1、乙方根據甲方提供的原材料加工(乙方必須使用甲方提供的原材料進行加工)，加工后鋼筋直徑必須達到材料允許偏差的范圍之內，否則，所造成的損失由乙方全權負責。

2、乙方必須按照施工設計文件、及其現行的設計、施工規(guī)范和驗收標準等規(guī)定進行施工，且執(zhí)行監(jiān)理工程師及業(yè)主的要求。如以上標準、要求不一致則以較高標準為準。

3、乙方所承包的工程，按照現行的工程質量檢驗評定標準，工程一次驗收合格率達100%。

4、凡因乙方原因造成施工質量不合格的工程，乙方必須在甲方規(guī)定的時間內無償返工整改，返工整改措施必須報甲方批準，整改后達不到工程質量要求的，由乙方承擔一切損失。

5、乙方在施工過程中，必須建立工程質量控制自檢體系，做好施工原始記錄，每一道工序的施工，須經監(jiān)理工程師、甲方質檢工程師檢驗合格簽認后方可進行下一道工序施工，雖甲方檢驗合格后，但仍不改變和免除乙方對整個合同工程質量應承擔的全部責任和義務。

四、工程價款

本合同工程實行鋼筋加工單價承包，合同單價中已包含乙方為完成本合同明示或暗示的所有責任、義務和一般風險等。合同執(zhí)行期內，合同單價實行一次性包干(因工程變更設計新增項目及人力不可抗自然災

五、工程進度

1、乙方必須根據甲方的進度要求編制詳細的可實施的施工計劃，并報甲方批準后實施。

2、乙方必須滿足甲方的施工需要，保質保量完成計劃，若不能滿足甲方的需求，甲方將對乙方進行罰款，每延誤甲方正常施工一小時，罰款1000元。

3、如乙方施工進度嚴重影響甲方需求，甲方除要求乙方賠償造成的損失外，有權終止本合同;乙方承擔由此造成的一切損失。

六、安全防范和環(huán)境保護

1、乙方要采取一切必要措施，做好安全文明及防護工作，充分保護人員及財產安全。

2、一旦發(fā)生安全事故，乙方須立即報告甲方，甲方應按規(guī)定向上級安全、建設主管部門報告，由此造成的損失由責任方承擔。

七、甲方的權利和義務

1、負責提供該工程項目的施工設計圖紙及有關技術資料。

2、負責開工前的技術交底工作，協助乙方解決技術難題。

3、委派質檢工程師或管理人員對乙方的工程質量進行監(jiān)控，對不按技術規(guī)范、質量要求操作的，有權要求乙方返工、返修或停工，由此造成的一切損失均由乙方承擔。

4、負責提供機械加工設備、原材料、其他輔助材料及必要的防護用品。

5、負責驗工計價、竣工交驗工作。

6、乙方如出現下述情況，甲方有權單方面終止合同，并要求乙方

(1)因乙方技術和管理人員或施工隊伍與施工任務不匹配，現場組織指揮不力等原因造成工程進度滯后;

(2)出現重大質量安全事故;

(3)嚴重違章作業(yè)、違法亂紀，給甲方造成重大損失。

7、甲方有權監(jiān)督乙方勞務工資的發(fā)放，確保乙方不惡意拖欠工人工資。

八、乙方的權利和義務

1、乙方應按甲方施工需求及時組織人員進入施工現場，并負責編制科學合理的施工組織方案，報甲方批準后實施。

2、協助甲方完成制定的工程創(chuàng)優(yōu)目標及措施，確保工程一次創(chuàng)優(yōu)，杜絕質量事故。

3、接受甲方領導，服從甲方統(tǒng)一調度。

4、執(zhí)行甲方每月施工計劃并按照工期要求編制詳細的生產作業(yè)計劃，制定切實可行的組織方案及措施，確保人員、機械設備、物資到位。

5、嚴格執(zhí)行施工現場標準化管理，現場布置、材料堆放、機械設備停放、管線布置等均符合施工規(guī)范及甲方要求，爭創(chuàng)文明樣板現場。

6、尊重并接受業(yè)主、監(jiān)理和甲方現場的指導、檢查，服從業(yè)主派駐乙方工地的工程監(jiān)理人員的監(jiān)理，及時、準確、真實得向甲方上報各種資料。

7、乙方施工質量不滿足交驗標準要求的，應立即在甲方規(guī)定時間內進行返工整改，直至達到交驗標準，費用由乙方承擔。

8、在合同執(zhí)行期間須配合業(yè)主或甲方組織的新技術、新工藝、新成果等科技課題在施工中應用的相關工作。

9、乙方與第三者發(fā)生的債權、債務，由乙方自行催收和償還，甲方不承擔任何責任和清欠義務。

10、乙方加強隊伍的管理和職工思想教育，嚴格執(zhí)行甲方的相關管理制度，遵紀守法，避免和甲方職工、當地村民發(fā)生沖突。凡發(fā)現有參與偷盜工地物資的行為者，除對當事人處以開除處罰外，情節(jié)嚴重的移交當地司法機關，同時根據盜取物資的價值，對乙方隊伍處以價值2倍以上的罰款。

11、在驗交前應負責對成品做好保護工作，確保其質量。

12、乙方應遵守甲方相關管理制度并派持有相關證件的專人負責接收和使用物品。

13、乙方負責加工材料的保管、看護工作，如有被盜、丟失或浪費，由乙方承擔全部損失。

14、乙方撤場如拖欠民工工資，則甲方可以從應支付乙方的任何款項中扣留此項費用用于解決問題，但仍不免除乙方繼續(xù)解決遺留問題的義務。

15、因乙方操作、管理不當引起的任何質量安全事故，由乙方自行承擔。

16、乙方不得私自處理廢料、盜賣鋼筋等材料，不得竊電，否則甲方拒絕支付工程款，并追究乙方的法律責任。

17、甲方提供的設備、機具，乙方須簽收，乙方必須妥善保管合理使用甲方提供所有機械設備材料，不得破壞性使用，造成損壞的應自負修理或照價賠償，工程完工后應完好歸還甲方。如有丟失或損壞乙方除照價賠償外甲方對乙方處以單價3倍以上罰款。

18、甲方提供的材料乙方必須合理使用，不得浪費、轉賣，一經發(fā)現，甲方對乙方處以乙方轉賣材料價值5倍以上罰款，且甲方有權單方終止合同，要求乙方在兩日內離場。

九、違約及爭議處理

1、在履行合同過程中雙方發(fā)生爭議時，可以協商解決，經雙方協商不妥，由鄭州仲裁委員會裁決。

2、發(fā)生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完工作成果：

(1)、單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同。

(2)、調解要求停止合同工作，且為雙方接受。

(3)、法院要求停止合同工作。

3、如因一方嚴重違約，合同另一方有權終止合同，違約方必須承擔違約責任，在合同終止前必須繼續(xù)履行合同。

十、款項的計量支付及結算

每月給予乙方支付勞務費，業(yè)主資金撥付到位的情況下，甲方對乙方完成的合格工程量按合同單價的 %進行支付，剩余 %待工程結束后六個月內付清。

十一、合同生效及份數

本合同協議自雙方簽字蓋章之日起立即生效，本工程完工后合同終止。本協議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

十二、補充條款

本合同未盡事宜雙方另行協商解決，簽訂的補充協議與本合同條款具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新加工鐵礦石協議書如何寫八

甲方：杭州市田圓實業(yè)有限公司千慧佳人品牌服飾

合同編號: 甲方提供原材料。

乙方必須使用甲方提供規(guī)定的原材料，乙方應在_________ 年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方 使用的原材料與實際單耗為標準。

甲方：_________ 乙方：_________

一、委托加工項目 1、委托加工產品：_________ 2、數量：以甲方下單為準 3、單價：_________ 4、交貨期限：按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。

二、質量要求及技術標準： 1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準，于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行。

三、乙方對質量負責的范圍及局限; 1、顏色、尺碼規(guī)格的確認 2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認 3、裁剪工藝、縫紉工藝、的確認 4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過 8總生產量，如有超過范圍按每件扣款五元。

四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料

五.包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝

2、甲方指定交貨地點_________

3、運輸方式為_________運費由_________負擔。

六.結算方式：

1、在乙方檢驗合格交貨后，三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為： 銀行戶名：_________

七、違約責任：

1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值 20的違約金 2、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣___壹___萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰

3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失 4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任 5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金 200成本價， 6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的 500支付違約金

7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

甲方代表簽名：

乙方代表簽名：

簽定合同日期： 年 月 日

最新加工鐵礦石協議書如何寫九

項目名稱：

合同編號：

委托單位：

承接單位：

簽定日期：

簽定地點：

中國科學院西安光學精密機械研究所(甲方)與(乙方)經過充分協商，就甲方委托乙方研制并提供簽訂如下合同：

1設備內容

名稱：。

數量：。

單臺(套)具體配置：見合同附件一《單臺(套)設備配置清單》。

2技術要求

見合同附件二《技術協議書》或圖紙。

(注：技術協議書主要負責解釋產品的戰(zhàn)技指標、特殊過程質量要求、普通質量保證條款、技術文件資料要求、檢測要求，以及乙方需要承擔的與供貨有關的輔助服務，比如安裝、調試、提供技術援助、培訓等各種技術內容。

技術協議書必須雙方技術負責人簽字)。

3研制生產過程中的質量控制要求(可根據要求擬定)

31乙方技術設計應嚴格依據《技術協議書》進行;

32合同簽訂個月內由乙方組織有甲方、最終用戶及有關專家參加的詳細設計(工程設計)方案評審會(可指定會議必須的文件如：設計報告、圖紙、質量保證大綱、可靠性設計及可維修性大綱等)，評審通過后方可轉入生產階段;

33生產過程中，乙方應每月以書面形式向甲方提供生產情況簡報，甲方可根據情況派出監(jiān)造人員，乙方應提供方便的工作條件(食、宿、車輛等)。

4質量保證條款

41該項目的研制過程按乙方的質保體系運行，甲方進行監(jiān)督;

42乙方應根據1406-20__《產品質量保證大綱要求》編制該產品質量保證大綱，并確保其持續(xù)有效地貫徹實施;

43乙方應貫徹質量第一的方針，在研制生產過程中應對零部件、元器件、關鍵件、重要件及關鍵工序進行有效控制;

44乙方應嚴格執(zhí)行元器件、原材料的入所(廠)檢驗制度，確保采購的產品質量得到有效控制;

45乙方應嚴格技術狀態(tài)管理，技術狀態(tài)變更必須按規(guī)定程序辦理相關審批手續(xù)，確保文、圖、物的一致性;

46乙方在合同執(zhí)行過程中，應按合同各階段要求及時間向甲方通報研制生產情況;

47乙方應向甲方提供主要外購產品的質量證明文件、合格證明文件等完整資料;

48特殊過程控制請乙方按9001-20__《質量管理體系要求》752條款要求進行確認并提供確認記錄，確認結果須經甲方同意，然后乙方按規(guī)定的人員、生產設備、過程參數、操作程序、工作環(huán)境等要求組織生產。

乙方必須保留加工過程的所有文件被甲方查驗(過程卡、流程卡、檢驗記錄、質量跟蹤卡等)。

5研制生產周期

合同生效之日起個月完成研制生產工作。

(注：可寫明具體日期，如：年月日至年月日止)。

6出廠(所)驗收

61驗收條件

出廠(所)驗收前，由乙方依據技術協議擬定檢測項目和檢測方法，對設備進行檢測，具備出廠(所)條件后通知甲方(如果最終用戶需要參與驗收的需加說明)，由乙方組織出廠(所)驗收活動并負責驗收過程中的相關費用。

62驗收

(1)乙方在驗收開始前必須提供廠(所)內檢測細則及檢測結果供甲方(和最終用戶)審查是否具備出廠(所)檢測驗收條件;

(2)甲方(和最終用戶)審查認為具備出廠(所)檢測驗收條件后，由甲、乙方(和最終用戶)依據技術協議擬定檢測項目和檢測驗收方法，對設備進行檢測驗收。

(3)甲方(和最終用戶)檢測驗收合格后，必要時經過產品質量評審，方可出廠(所)。

7運輸與移交

71運輸：乙方負責將設備運至甲方，運費及運輸保險費由乙方支付。

72移交：設備運至甲方后，與甲方進行全系統(tǒng)調試，甲方組織檢測，合格后方可移交。

8保修及服務要求

81從設備移交之日起保修期年;

82在保修期內，由乙方負責免費解決產品質量所引起的問題;

83設備保修期滿后，乙方提供優(yōu)惠服務。

9合同價款、付款方式及付款額度

91設備總價款：人民幣萬元整。

92付款方式：銀行轉賬。

93付款額度：

合同簽訂后周內甲方支付乙方合同總額的%;

設計方案評審后周內甲方支付乙方合同總額的%;

乙方交付符合技術協議的產品后周內甲方支付乙方合同總額的%;設備交付最終用戶后，甲方支付乙方合同總額的%;

設備保修期滿后，甲方支付乙方合同總額的%。

10合同變更

101由于發(fā)生不可抗力事件(按照民法典定義執(zhí)行或特別約定)造成本合同不能履行、不能完全履行或延遲履行時，受不可抗力影響的一方應當立即將有關情況通知另一方，因不可抗力造成的任何損失由受損方自行承擔。

102對于非不可抗力的事件，甲、乙雙方任何一方不得單方面終止合同或更改合同條款，若確需變更合同內容，雙方協商解決。

11合同獎懲

111按合同要求完成不予獎懲;

112乙方未按合同或技術協議要求完成，按下列情況每一單項罰款累計，累計罰款不超過合同總額的30%：

(1)未按期完成，罰款額度為：延期月數(不足一月按一月計算)乘以合同總額的1%;

(2)未按技術協議要求完成一般戰(zhàn)技指標及功能要求，罰款額度為：未完成指標(功能)

數乘以合同總額的1%;

(3)未按技術協議要求完成關鍵戰(zhàn)技指標及功能一項以上，拒收產品，乙方除返還甲方全部合同款外，追加罰款額度為：合同總額的30%。

12成果共享與保密要求(可根據要求擬定)

本合同研究成果為甲方獨享，乙方必須提供研究成果的所有圖紙、資料及相關背景資料以供甲方進一步開發(fā)使用，乙方有對成果技術及相關資料保密的義務。

13合同生效與終止

131本合同雙方授權代表簽字日期，即為本合同的生效日期。

如雙方簽字日期不一致時，以最后簽字方的簽字日期為合同的生效日期。

132本合同的“采購物品”最終保證期限屆滿日期，即為本合同的終止日期。

但保密條款、爭議解決和雙方未了的債權和債務不受合同期滿的影響，并且守約方有權提出索賠。

14爭議解決

141本合同及其修訂本的有效性、履行和與合同及其修訂本效力有關的所有事宜，將受中華人民共和國法律管轄，任何爭議僅適用中華人民共和國法律。

142甲乙雙方因合同的解釋或履行發(fā)生爭議時，首先應爭取通過友好協議解決，該協商應在三十天內解決。

143如協商不能解決時，合同的任何一方可將爭議提交本地仲裁委員會，并按該委員會的仲裁規(guī)則進行仲裁。

仲裁決定對雙方都有約束力。

144爭議進行仲裁期間，除爭議事項外，甲乙雙方應繼續(xù)履行各自本合同中規(guī)定的義務和行使權力。

15本合同雙方簽字蓋章后生效。

本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

委托單位：

承接單位：