
- 時間:2023-11-18 02:09:27
- 小編:ZTFB
- 文件格式 DOC



合同對于確保交易的公平性和合法性起到重要作用。如何起草一份合法且完整的合同是非常重要的問題。高效合理地起草合同,對于保障各方的權益非常重要。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇一
甲方:(發(fā)包方)。
乙方:(承包方)。
根據(jù)《中華人民共和國合法》、《中華人民共和國消費權益保護法》以及其它法律法規(guī)的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成協(xié)議,須共同遵守。
一、工程概念。
施工地點:吉汝鄉(xiāng)嚇如村。
維修項目:墻體里外翻新、廚房、衛(wèi)生間從新改造,房頂全面更換、電路改造等。
工程期限:從20xx年2月3日開工至20xx年5月30日。
二、工程總價及結(jié)算方式。
付款方式:工程總價款270900元(大寫:貳拾柒萬零玖佰元整)自本合同簽訂后甲方預付首付款170900元(大寫:拾柒萬零玖佰元整)該工程竣工后并經(jīng)甲方驗收后一次性付清剩余的資金。
三、施工準備及雙方義務。
(1)甲方義務。
甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產(chǎn)生影響力關系行為的協(xié)調(diào)工作。
(2)乙方義務。
1、對甲方房屋維修的做法進行現(xiàn)場說明。
2、乙方指派技術負責人,負責本合同的履行。按要求組織施工保質(zhì)保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。
(3)工程質(zhì)量及竣工驗收的方法。
1、由于甲方的原因造成工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方進行承擔,乙方有權利順延工期。
2、由于乙方的原因造成工程質(zhì)量問題,其返工費用由乙方自行承擔,工期不變。
3、工程竣工后乙方應及時通知驗收,甲方自接驗收通知三日內(nèi)進行驗收。
(4)雙方違約責任。
自本合同簽訂后,甲、乙雙方應履行合同規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同。
(5)糾紛處理。
本合同履行期間雙方發(fā)生爭執(zhí)時在不影響工程的前提下,雙方可以采取協(xié)商解決,若協(xié)商不成可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
(6)本合同一式三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
甲方:
乙方:
因甲方公司樓頂在使用期間出現(xiàn)滲水問題,乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水進行維修,經(jīng)雙方協(xié)商,協(xié)議如下:
1、維修時間:20xx年3月17日起到20xx年4月12日止。
2、維修地點:孔雀湖康體中心。
3、維修方案須甲方確認,并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
4、維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督:對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間,甲方必定期須派人到現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間,施工方有責任對施工時的人員安全負責,出現(xiàn)工傷事故由乙方負責。
6、房屋維修期的注意事項:甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備,(如垃圾材料的堆放)。
7、維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
8、在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據(jù)雙方的協(xié)商,本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。
10、本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整),工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。
12、關于保修:保修期6個月,自維修結(jié)束之日起算,保修期內(nèi)發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看,并采取其他相關措施。
13、其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,將寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點:
一、維修工程內(nèi)容及要求。
1、乙方接到甲方或小區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后,在條件容許的情況下,1天之內(nèi)組織人員或設備進行維修,維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收,并形成驗收文件用于結(jié)算。
2、對已入住的客戶維修,要求維修完畢后客戶簽字認定。
3、承包人不在約定期限內(nèi)派人維修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
4、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
二、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
承包人按相關規(guī)定對已維修工程進行保修,在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔已維修工程質(zhì)量保修責任,按建設部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質(zhì)量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;。
3、裝修工程為2年;。
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;。
5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期;。
6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為2年;。
7、其它項目保修期限約定如下:
質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、甲乙雙方的權利與義務。
(一)甲方的權利與義務。
1、由甲方工程師共同配合乙方施工,行使合同約定的職權,向乙方發(fā)出指令及其簽證,確保工程的順利進行。
2、現(xiàn)場確定施工范圍核實工程量。
3、組織相關單位進行驗收,評定質(zhì)量標準。
4、按合同約定的期限支付工程款。
5、負責各部門的關系協(xié)調(diào)。
(二)乙方的權利與義務。
1、提供相關的施工方案。
2、按建筑規(guī)范進行施工管理,嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
3、抓好安全生產(chǎn),嚴防事故發(fā)生,因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。
4每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。
四、維修計價及費用支付。
維修按每處單獨計價,費用由甲方會同物業(yè)參考市場行情進行共同定價,每月匯總后進行結(jié)算,預留5%作為質(zhì)保金,驗收合格一個月復查合格后支付。
五、維修費用。
維修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
六、違約責任。
甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款,不得違約,否則,
另一方有權利追求其違約責任,并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約:
1、不按規(guī)定的方案和質(zhì)量標準施工,造成質(zhì)量低劣。
2、不能在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程任務。
3、現(xiàn)場管理混亂,受到有關職能部門的批評處罰。
七、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙雙方簽字或蓋章生效,本項工程全面竣工驗收合格并結(jié)清工程款帳目后自行終止。
發(fā)包人(公章):承包人(簽字):
法定代表人(簽字):身份證號碼:
委托代理人(簽字):
年月日年月日。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇二
承包方:________(乙方)。
建設方:________(甲方)。
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)各方友好協(xié)商,就本工程的彩鋼房的制作安裝等工程的承包事宜達成以下協(xié)議:
1、工程名稱:彩鋼房維修車間,及庫房。
2、工程地點:巴里坤別斯庫都克。
3、工程內(nèi)容:彩鋼房,獨立基礎,塑鋼窗,防盜門。
自________年________月________日起,工期為30天,________年________月________日完工。
維修車間,層高3米單坡自由排水建筑面積(60*80=480平米)*單價450元=216000元立柱坨架為80*80方鋼結(jié)構,10公分厚彩鋼復合板維護。窗子為中財型材塑鋼窗,門為鐵質(zhì)防盜門。庫房層高2.8米單坡自由排水(80*5=400平米)*單價450=180000元立柱坨架為80*80方鋼結(jié)構,10公分厚彩鋼復合板維護。窗子為中財型材塑鋼窗,門為鐵質(zhì)防盜門。
1、合同造價。
每施工面積單位造價450元/平米,完工后以實際工程量計算,預計施工面積為880平米。預計工程總造價396000元。
2、簽訂合同鋼材進場付合同總造價的30%即人民幣118800元大寫十一萬八千八百元整。
3、全部安裝材料進場并經(jīng)雙方確認后再付合同總造價的30%即人民幣118800元大寫十一萬八千八百元整。
4、工程完工后驗收合格后再付35%即人民幣138600元大寫十三萬八千六百元整(乙方提供總造價的全額發(fā)票)。
5、余款為質(zhì)保金,質(zhì)保期半年,質(zhì)保期過后,如無工程質(zhì)量問題,余款19800元大寫一萬九千八百元整,一次性付清。
建設方與承包方根據(jù)彩鋼行業(yè)標準進行制作安裝和驗收。
出現(xiàn)以下情況造成竣工日期延誤,經(jīng)建設方和承包方確認,工期相應順延。
1、不可抗力(戰(zhàn)爭、暴亂、地震、惡劣天氣冰雹、臺風等)。
2、經(jīng)雙方協(xié)商同意的其他情況。
3、非上述因素,由于組織施工安裝原因造成工期延誤,建設方有權索要賠由此造成的相關損失。
2、建設方負責接通施工場地電源及相關的費用,應滿足施工用電的要求,做好紅線以內(nèi)的平整,拆遷清除障礙物(包括架空及隱藏的),并提供有關隱蔽障礙物的資料。
3、建設方提供水電、施工安裝人員住宿,負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場四鄰關系,保證承包方的施工安裝順利進行。
4、竣工后,建設方應在3個工作日內(nèi)組織驗收,并出具相關驗收手續(xù)。逾期不驗收或者無其他正當理由延期本工程驗收時間,由3個工作日過后視為本工程合格。
1、承包方負責彩鋼工程的材料、施工、運輸。
2、并按照行業(yè)標準進行安裝。
3、保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。
1、施工中建設方對原設計方案進行變更,應在3日內(nèi)以書面形式通知承包方,承包方以書面通知的內(nèi)容為準進行加工的變更。
2、對于建設方提出的設計變更,如果對工程內(nèi)容及做法有所變更,雙方協(xié)商變更內(nèi)容的單項造價并經(jīng)建設方認可,作為本工程結(jié)算依據(jù)。
1、合同簽字生效如一方違約,賠償另一方工程總價10%的違約金。
2、如甲方不按合同條款及時付款,乙方有權停止施工,每拖延一天應按合同總價的5%對乙方賠付,原材料所有權歸乙方,有權拆除已施工的材料并運回,由此造成的誤工、運費及材料損失費等費用由甲方承擔。
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商方式解決,協(xié)商解決不成的.,可以向哈密市人民法院提出異議。
每次付款之前,乙方須出具相應發(fā)票。完工驗收后須開具全額發(fā)票。
本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效,工程施工結(jié)束,驗收合格,工程尾款付清后,本合同終止。
本合同壹式貳份,建設方執(zhí)壹份,承包方執(zhí)壹份,具有相同法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇三
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議:
二、質(zhì)量標準。
1、乙方施工必須規(guī)范,不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質(zhì)量保修1年,若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應及時維修;。
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題,乙方因各種因素無法維修,則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經(jīng)驗收合格后一次性付工程款________元。
四、安全責任。
1、乙方必須規(guī)范施工,按照國家的相應的`施工規(guī)范操作,做好勞動保護,確保施工安全。
2、在施工過程中,若發(fā)生事故,責任有乙方自負,甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項。
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:________。
乙方代表簽字:________。
日期:________
庫房維修合同協(xié)議書通用篇四
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建設臨時板房一批,經(jīng)過同乙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議。
1、工程概況。
臨建地點位于__以南,__以東,數(shù)量暫定為間,實際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實際建設間數(shù)為據(jù)。
2、雙方責任。
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化,乙方負責地面上建筑物的建設施工,門窗安裝。
3、房屋構造。
單間房屋尺寸一般為3米×5米結(jié)構,具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結(jié)構。木頭門窗,門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條,檁條上加葦箔,并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm,價格不低于4元/張(以目前市場價為據(jù))的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內(nèi)完成所有房屋的建設。
5、價格及結(jié)算方式。
乙方包工包料,單層石棉瓦房530元/間,雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方結(jié)算工程款的95,其余5作為保證金,如無質(zhì)量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任。
乙方不能按期完成建設的,甲方有權依據(jù)損失酌情扣除建設工程款,房屋在1年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時,甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份。
甲方:________。
乙方________。
日期:
庫房維修合同協(xié)議書通用篇五
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務:_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
乙方(承攬人):_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務:_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:。
第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第五條檢驗。
第六條修繕修理時間。
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條質(zhì)量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復。
第九條轉(zhuǎn)包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。具體包括:。
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:_________,并滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件:。
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的'部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:_________,交付地點:_________。
第十七條驗收。
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用。
本次修繕的費用為_________元,定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款(大寫)_________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式。
報酬與材料費的結(jié)算方式為:_________。
第二十條保修。
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:。
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況,各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人:。
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:。
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇六
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方友好平等協(xié)商,特達成以下車輛維修保養(yǎng)服務協(xié)議:
一、甲方將其送貨車輛的日常維修、保養(yǎng)及年審交由乙方負責,乙方須及時、恰當?shù)靥峁┫鄳姆铡?/p>
二、乙方在提供服務時不得以次充好,不得使用假冒偽劣產(chǎn)品,不得更換沒有必要拆卸的既有裝置及設備。
三、所有服務項目、更換設備/零部件及其價格均需征得甲方車輛管理負責人及司機的同意,并當面拆卸,以書面的形式共同簽名確認;服務完成后,須經(jīng)甲方負責人、司機驗收合格并簽名確認后方可結(jié)算費用。
四、提供服務后,乙方需向甲方提供正規(guī)專用發(fā)票方可結(jié)算。單次金額在200.00元以下的每月結(jié)算一次,單次金額在200.00元以上的經(jīng)驗收合格后立即結(jié)算。
五、車輛年審的有關費用由乙方憑相關單據(jù)實報實銷。
六、乙方提供的發(fā)票及單據(jù)必須真實有效,否則,甲方有權不予認可。
七、甲方有權隨時對比乙方同行的相關收費標準,若發(fā)現(xiàn)乙方的收費價格超出通常標準,甲方有權要求乙方予以更正。
八、所更換的零部件及設備均需按《消費者權益保護法》的規(guī)定在發(fā)票上注明免費維護及保修期限。
九、反商業(yè)賄賂約定:
乙方不得以各種方式拉攏賄賂本公司相關人員,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權不予結(jié)算過往已發(fā)生的`服務費用,并每次對乙方處以一千元罰款,甲方同時保留其他追索權利。
十一、爭議解決:
本合同在履行過程中若發(fā)生任何爭議,雙方應首先采取協(xié)商的辦法解決,若協(xié)商不成,任何一方可申請仲裁或向有管轄權的人民法院起訴。
十二、其他:
1)本合同未盡事宜經(jīng)協(xié)商后屆時可補充制定。
2)本合同的附件、附表及補充協(xié)議與本合約具備同等法律效力。
3)本合同一式二份,甲乙雙方執(zhí)一份,具備同等法律效力。
4)本合約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
20--年--月--日。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇七
甲方因工作需要建設臨時板房一批,經(jīng)過同乙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議。
1、工程概況。
臨建地點位于__以南,__以東,數(shù)量暫定為________間,實際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實際建設間數(shù)為據(jù)。
2、雙方責任。
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化,乙方負責地面上建筑物的建設施工,門窗安裝。
3、房屋構造。
單間房屋尺寸一般為3米×5米結(jié)構,具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結(jié)構。木頭門窗,門窗玻璃厚度不低于________cm。楊木檁條,檁條上加葦箔,并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm,價格不低于4元/張(以目前市場價為據(jù))的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內(nèi)完成所有房屋的建設。
5、價格及結(jié)算方式。
乙方包工包料,單層石棉瓦房530元/間,雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方結(jié)算工程款的'95,其余5作為保證金,如無質(zhì)量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任。
乙方不能按期完成建設的,甲方有權依據(jù)損失酌情扣除建設工程款,房屋在1年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時,甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份。
乙方________。
日期:________
庫房維修合同協(xié)議書通用篇八
委托人(甲方):
承攬人(乙方):
1.托修車輛基本信息:
車牌號品牌型號顏色發(fā)動機號vin代碼登記日期里程表公里數(shù)
用戶陳述:
注:(故障發(fā)生狀況、行駛速度、發(fā)動機狀態(tài)、發(fā)生頻度、發(fā)生時間、部位、天氣、路面狀況、聲音等描述)。
2.維修材料:
品名零件號制造商規(guī)格型號價格數(shù)量類別提供商及提供方式。
注:1、以上內(nèi)容可另附頁。
2、“類別”指“原廠件”、“副廠件”或“修復件”。
3、“提供方式”指“甲方自備”或“乙方提供”。
4、“提供商”指“乙方所提供的維修材料的供應商”
3.結(jié)算方式:。
4.驗收及提車:驗車日期:交車日期:交車地點:
5.違約責任:
(1)遲延履行的,應當向?qū)Ψ街Ц哆t延履行違約金元/日;。
6.爭議解決方式:
因本合同而發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,也可請求行業(yè)協(xié)會等組織予以調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可按照以下第種方式解決。
1向仲裁委員會申請仲裁;。
2依法向人民法院提起訴訟。
7.其他約定:。
8.附則:
(1)合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本合同及其附件具有同等法律效力。
(2)經(jīng)辦人在簽約前應當出示有效身份證明,包括身份證件及甲方(乙方)的委托簽約委托書,并作為本合同附件。
甲方(簽章):乙方(簽章):
經(jīng)辦人(簽字):經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
注:請在簽字前充分了解有關事宜,認真填寫表格內(nèi)容,仔細閱讀并認可背書合同條款,特別是黑體字部分。
甲、乙雙方權利義務。
一、適用范圍。
本合同主要適用于甲方委托乙方進行的汽車總成修理、整車修理或二級維護。其他維修項目也可參照使用本合同。
二、甲方權利、義務和責任。
(一)向乙方交付托修車輛時,應當自行取走車內(nèi)可移動貴重物品及相關證件。
(二)要改變托修車輛車身顏色,更換發(fā)動機、車身或車架的,應當依法辦理有關審批手續(xù),并向乙方出示相關手續(xù)的原件及復印件。
(三)自備維修材料的,應當承擔因材料質(zhì)量問題產(chǎn)生的相應責任。
(四)應當根據(jù)乙方維修工作的需要積極履行協(xié)助義務。
(五)應當按照合同約定驗收、結(jié)清維修費用并提車。
(六)對乙方擅自將維修工作轉(zhuǎn)托他人,或維修質(zhì)量達不到國家、行業(yè)標準或天津市地方標準要求的,有權要求乙方返修,也可解除合同并要求乙方賠償損失。
(七)對乙方未簽發(fā)《機動車維修竣工出廠合格證》、未按照規(guī)定出具結(jié)算發(fā)票和《維修結(jié)算清單》的,有權拒絕支付維修費用。
三、乙方權利、義務和責任。
(一)應當對托修車輛進行維修前進廠診斷檢驗,并填寫《進廠檢驗記錄單》。一式兩份,由檢驗人簽字后現(xiàn)場將其中一份交與甲方。
(二)應當妥善保管托修車輛及固定或遺落在托修車輛上的附件、設備及有關物品。除因維修或檢驗目的外,不得以任何形式使用托修車輛。違反上述約定造成托修車輛損壞的或原托修車油耗不合理增加的,應當無償修理或加油并賠償損失。
(三)應當使用符合國家規(guī)定及雙方約定的維修材料,否則應當無條件更換,并依法承擔賠償責任;由此影響甲方正常使用的,應當按照遲延履行的違約責任標準執(zhí)行。
(四)維修過程中換下的配件、總成,竣工交車時應當交由甲方自行處理;但對環(huán)境有影響的廢棄物品,應當在征得甲方同意后按照有關規(guī)定統(tǒng)一處理。
(五)托修車輛竣工質(zhì)量檢驗的各項技術指標應當符合相關國家、行業(yè)標準或天津市地方標準的要求,并簽發(fā)《機動車維修竣工出廠合格證》并交甲方保存。
(六)向甲方交付托修車輛時,應當出具合法有效的結(jié)算發(fā)票,并附《維修結(jié)算清單》,清單中工時費與材料費應當分項列明。
(七)對甲方無正當理由拖欠維修費用的,可對托修車輛行使留置權,但留置期間不得以任何理由使用托修車輛,否則依法承擔賠償責任。
(八)質(zhì)量保證期以《機動車維修竣工出廠合格證》載明的期限或里程為準,但不得低于國家規(guī)定的最低標準。返修車輛質(zhì)量保證期自返修竣工交付日起重新計算。
(九)在質(zhì)量保證期內(nèi),因維修質(zhì)量原因?qū)е峦行捃囕v無法正常使用,且乙方在3日內(nèi)不能或者無法提供因非維修原因而造成托修車輛無法正常使用的相關證據(jù)的,乙方應當及時無償返修,做好車輛返修記錄,不得故意拖延或者無理拒絕。托修車輛因同一故障或維修項目經(jīng)兩次修理仍不能正常使用的,乙方應當聯(lián)系經(jīng)甲方認可的其他汽車維修企業(yè)對車輛進行維修,并承擔相應維修費用。由此影響甲方正常使用的,按照遲延履行的違約責任標準執(zhí)行。
(十)因乙方維修行為造成托修車輛原完好部分損壞的,乙方應當負責免費更換及維修,因此遲延履行的,按照遲延履行違約責任標準執(zhí)行。
四、其他條款。
(一)《進廠檢驗記錄單》、《維修結(jié)算清單》、《機動車維修竣工出廠合格證》應當經(jīng)甲方簽字確認,作為本合同附件。
(二)結(jié)算價格按照乙方公示的汽車維修項目工時費和材料費價目表執(zhí)行。預定維修項目以雙方確認的《進廠檢驗記錄單》為準;實際維修項目以《維修結(jié)算清單》為準。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇九
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方的一致協(xié)商,確定乙方為甲方單位的汽車定點維修及相關服務單位。雙方依據(jù)行業(yè)管理相關規(guī)定,就其車輛的協(xié)議維修事宜達成如下協(xié)議:
第一條:乙方提供的服務內(nèi)容。
汽車的維修、保養(yǎng)、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。
第二條:乙方的權利與義務。
1、嚴格履行各項服務承諾,接受甲方的監(jiān)督檢查。
2、提供電話預約、上門服務、24小時救援服務。
3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準,不得使用假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好,由此造成的損失乙方負全部責任。
4、維修報價應充分考慮車況、部位、安全、經(jīng)費等因素,向甲方提出合理的報價及維修方案,由甲方確定。
5、維修車輛達不到規(guī)定的技術要求的,返修的車輛不得再計價收費。
6、對于甲方車輛維修期間,除了試車外,不得以任何理由開出公司外。
第三條:甲方的權利與義務。
1、負責協(xié)調(diào)乙方與其單位在車輛維修服務方面的關系,對于事故車輛與有關部門一至妥善處理車輛維修糾紛。
2、委托給乙方服務的車輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進行施工。
3、對于竣工車輛,如發(fā)現(xiàn)不合格或與派工單服務項目不符有權要求乙方無償返工。
4、甲方享受乙方在節(jié)假日期間所推出的活動中的各項優(yōu)惠政策(如打折或贈送禮品等)。
5、雙方簽訂協(xié)議,甲方享受協(xié)議價在原消費金額基礎上打九折。
第四條:關于費用結(jié)算。
1、甲方車輛送達乙方公司維修(或其它服務項目)發(fā)生費用允許掛帳,但必須由指定人員簽字方可。
2、甲方于每月日與乙方核對發(fā)生的費用并進行結(jié)算,乙方為甲方開具正式發(fā)票。
3、結(jié)算方式:現(xiàn)金或公對公轉(zhuǎn)賬。
對公賬戶:________。
對公賬號:________。
開戶銀行:________。
第五條:本協(xié)議簽字蓋章生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
庫房維修合同協(xié)議書通用篇十
承包方:(乙方)。
建設方:(甲方)。
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)各方友好協(xié)商,就本工程的彩鋼房的制作安裝等工程的承包事宜達成以下協(xié)議:
第一條:工程概況:
1、工程名稱:彩鋼房維修車間,及庫房。
2、工程地點:巴里坤別斯庫都克。
3、工程內(nèi)容:彩鋼房,獨立基礎,塑鋼窗,防盜門。
第二條:施工工期:自20xx年10月12日起,工期為30天,20xx年11月17日完工。
第三條:材料說明。
維修車間,層高3米單坡自由排水建筑面積(60*80=480平米)*單價450元=216000元立柱坨架為80*80方鋼結(jié)構,10公分厚彩鋼復合板維護。窗子為中財型材塑鋼窗,門為鐵質(zhì)防盜門。庫房層高2.8米單坡自由排水(80*5=400平米)*單價450=180000元立柱坨架為80*80方鋼結(jié)構,10公分厚彩鋼復合板維護。窗子為中財型材塑鋼窗,門為鐵質(zhì)防盜門。
第四條:付款方式(含普通發(fā)票)。
1合同造價。
每施工面積單位造價450元/平米,完工后以實際工程量計算,預計施工面積為880平米。預計工程總造價396000元。
2、簽訂合同鋼材進場付合同總造價的30%即人民幣118800元大寫十一萬八千八百元整。
3、全部安裝材料進場并經(jīng)雙方確認后再付合同總造價的30%即人民幣118800元大寫十一萬八千八百元整。
4、工程完工后驗收合格后再付35%即人民幣138600元大寫十三萬八千六百元整(乙方提供總造價的全額發(fā)票)。
5、余款為質(zhì)保金,質(zhì)保期半年,質(zhì)保期過后,如無工程質(zhì)量問題,余款19800元大寫一萬九千八百元整,一次性付清。
第五條:工程質(zhì)量。
建設方與承包方根據(jù)彩鋼行業(yè)標準進行制作安裝和驗收。
第六條:工期延誤:出現(xiàn)以下情況造成竣工日期延誤,經(jīng)建設方和承包方確認,工期相應順延。
1、不可抗力(戰(zhàn)爭、暴亂、地震、惡劣天氣冰雹、臺風等)。
2、經(jīng)雙方協(xié)商同意的其他情況。
3、非上述因素,由于組織施工安裝原因造成工期延誤,建設方有權索要賠由此造成的相關損失。
第七條:建設方應做好施工紅線以外的“三通”責任紅線進場道路的維修。
2、建設方負責接通施工場地電源及相關的費用,應滿足施工用電的要求,做好紅線以內(nèi)的平整,拆遷清除障礙物(包括架空及隱藏的),并提供有關隱蔽障礙物的資料。
3、建設方提供水電、施工安裝人員住宿,負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場四鄰關系,保證承包方的施工安裝順利進行。
4、竣工后,建設方應在3個工作日內(nèi)組織驗收,并出具相關驗收手續(xù)。逾期不驗收或者無其他正當理由延期本工程驗收時間,由3個工作日過后視為本工程合格。
第八條:承包方責任:
1、承包方負責彩鋼工程的材料、施工、運輸。
2、并按照行業(yè)標準進行安裝。
3、保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。
第九條:工程變更及合同價款的調(diào)整:
1、施工中建設方對原設計方案進行變更,應在3日內(nèi)以書面形式通知承包方,承包方以書面通知的內(nèi)容為準進行加工的變更。
2、對于建設方提出的設計變更,如果對工程內(nèi)容及做法有所變更,雙方協(xié)商變更內(nèi)容的單項造價并經(jīng)建設方認可,作為本工程結(jié)算依據(jù)。
第十條:違約責任:
1、合同簽字生效如一方違約,賠償另一方工程總價10%的違約金。
2、如甲方不按合同條款及時付款,乙方有權停止施工,每拖延一天應按合同總價的5%對乙方賠付,原材料所有權歸乙方,有權拆除已施工的材料并運回,由此造成的誤工、運費及材料損失費等費用由甲方承擔。
第十一條:違約與爭議的解決:
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商方式解決,協(xié)商解決不成的,可以向哈密市人民法院提出異議。
第十二條:其它約定。
每次付款之前,乙方須出具相應發(fā)票。完工驗收后須開具全額發(fā)票。
第十三條:合同生效與終止:
本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效,工程施工結(jié)束,驗收合格,工程尾款付清后,本合同終止。
第十四條:協(xié)議份數(shù):
本合同壹式貳份,建設方執(zhí)壹份,承包方執(zhí)壹份,具有相同法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
您可能關注的文檔
- 紅領巾小提案范文熱點范本 紅領巾小提案資料(8篇)
- 公路養(yǎng)護工培訓通知范文匯總(匯總9篇)
- 2023年外資公司經(jīng)營情況說明范文怎么寫(優(yōu)秀15篇)
- 最新買房網(wǎng)簽協(xié)議書怎么寫(大全20篇)
- 最新整形美容調(diào)解協(xié)議書(模板10篇)
- 申請書參加學生簡短(精選20篇)
- 團隊培訓獲獎心得感悟范文(實用18篇)
- 2023年公交運營協(xié)議書(精選10篇)
- 2023年宜居生態(tài)調(diào)研報告范文(匯總12篇)
- 最新支付申請書范文(優(yōu)質(zhì)17篇)
- 學生會秘書處的職責和工作總結(jié)(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學生在大學學生會秘書處的工作總結(jié)大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實用心得體會(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團委的工作總結(jié)(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團委工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)22篇)
- 體育教練軍訓心得體會(優(yōu)秀19篇)
- 學生軍訓心得體會范文(21篇)
- 青年軍訓第二天心得(實用18篇)
- 警察慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問春節(jié)虎年的慰問信(實用20篇)
- 公務員慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)質(zhì)21篇)
- 植物生物學課程心得體會(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學秘書的工作總結(jié)(匯總17篇)
- 學校行政人員行政工作職責大全(18篇)