在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

有關(guān)樣品送檢申請書簡短一

公司為另一方(以下簡稱買方)

雙方授權(quán)代表友好協(xié)商，取得一致意見，簽訂銷售確認書，其條款如下：

1.根據(jù)買方要求，賣方同意提供關(guān)于23762型251號零備件，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為 u.s.d.(大寫： 美元)為f.o.b.價，即包括下列各項費用：

(1) 價格;

(2)貨物從生產(chǎn)廠到達 交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由 港空運至 港。運輸費、保險費、手續(xù)費等一切費用均由買方支付。

3. 公司于付款日期向 銀行開出現(xiàn)金支票。賣方收到現(xiàn)金支票后即開出如下單據(jù)：

(1)空運提單;

(2)商業(yè)發(fā)貨票(運費、保險費及手續(xù)費等收據(jù));

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內(nèi))。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側(cè)均用英文刷寫下列標記：

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份，至代表簽字之日起立即生效

有關(guān)樣品送檢申請書簡短二

上訴人(原審原告)______,住所地：______

法定代表人：______，董事長兼總經(jīng)理。

委托代理人：______，

被上訴人(原審被告)：______,住所地：______

法定代表人：______董事長。

委托代理人:______，

上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當(dāng)事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為：____________元。當(dāng)時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設(shè)的位于____________。____________公司預(yù)付定金____________%、安裝調(diào)試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務(wù)利息__________________元，并承擔(dān)訴訟費。

____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發(fā)票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據(jù)不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現(xiàn)在起訴要求xx公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：

第八條設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。

第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：

一、____________公司在合同有效期內(nèi)要求____________公司給付貨款合法合理。

二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規(guī)定。

三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實，有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

本院認為，____________公司與xx公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應(yīng)在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。____________公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費______元，由______公司負擔(dān)(已交納)。

二審案件受理費__________元，由______司負擔(dān)(已交納)。

本判決為終審判決。

有關(guān)樣品送檢申請書簡短三

合同編號：

出賣人：（以下簡稱甲方）?買受人：（以下簡稱乙方）

住所地：?住所地：

法定代表人：?法定代表人：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品達成以下買賣合同條款。

第一條產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量

______________________________________________________

______________________________________________________。

第二條產(chǎn)品質(zhì)量

1.?產(chǎn)品質(zhì)量的要求：______________________________________________________。

為準確表明產(chǎn)品品質(zhì)，乙方在確認訂購前，應(yīng)由甲乙雙方共同確認產(chǎn)品樣品，并將樣品封存，以作為交易標的物的品質(zhì)標準。樣品質(zhì)量說明如下：

______________________________________________________。

2.?產(chǎn)品包裝的特殊要求：______________________________________________________。

3.?乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的，不受上述期限限制，視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。

第三條產(chǎn)品價款

1.?產(chǎn)品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。

上述貨物的含稅價為：_______，總價款為：_______。

2.?甲方產(chǎn)品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔(dān)：

甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔(dān)。

甲方產(chǎn)品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔(dān)。

甲方產(chǎn)品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔(dān)。

第四條產(chǎn)品交付

甲方產(chǎn)品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運（注：三選一）。

產(chǎn)品交付地點為_______，交貨時間為合同生效后_______日，若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨，乙方未能及時提供相應(yīng)文件的，甲方有權(quán)延期交貨。

在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)；產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

第五條價款結(jié)算

乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。

乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。

雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。

第六條合同的解除與終止

雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權(quán)解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時書面通知對方。

第七條商業(yè)秘密

乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。

無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。

乙方違反上述約定的，應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。

第八條違約責(zé)任

本合同簽訂后，任何一方違約，都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等）。

第九條不可抗力

因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。

因不可抗力終止合同履行的一方，應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴大的，過錯方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條其他約定事項

1.?乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

2.?簽訂或履行合同過程中，非經(jīng)甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項。

3.?乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4.?本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。

5.?乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件，并作為本合同的附件。

6.?簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

第十一條爭議解決

本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。

第十二條本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。

第十三條本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

_______年_____月_____日?_______年_____月_____日

（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據(jù)，使用前與律師協(xié)商，對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。）

有關(guān)樣品送檢申請書簡短四

出賣人：_____(以下簡稱甲方)

買受人：_____(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負賠償之責(zé)。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責(zé)。

第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

出賣人(甲方)：_______

買受人(乙方)：_______

日期：________年__________月____日

有關(guān)樣品送檢申請書簡短五

確認書號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿簽約地點：＿＿＿＿

賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電報：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電報：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

買賣雙方茲同意根據(jù)下列條款成交：

------------------------------------------------------------------

│序號│規(guī)格│數(shù)量│單價│總價│

------------------------------------------------------------------

包裝：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

裝運：于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿從＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿港至＿＿＿＿＿＿允許轉(zhuǎn)船和分批裝運。

保險：賣方須投保水漬險及戰(zhàn)爭險，按＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿保險公司條款規(guī)定投保金額為發(fā)票金額之110％。

付款條件：茲確認，賣方須于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日前收到不可撤銷的即期信用證，該證在上述裝運日期后15天內(nèi)在＿＿＿＿＿＿議付有效。

信用證須證明允許轉(zhuǎn)船和分批裝運。如果賣方在規(guī)定日期前未能收到信用證，則本確認書即告失效。

備注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件：詳見憑買方樣品圖解（略）

賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：憑樣品買賣確認書。其樣品“是由一批商品中篩選出來的或由使用部門設(shè)計出來的，能夠表示商品質(zhì)量的實物。憑樣品買賣是籍實際樣品作為合同貨物品質(zhì)的驗收標準。憑樣品買賣，樣品的各種性能數(shù)據(jù)系合同的不可分割的組成部分。

憑樣品買賣可分，“憑賣方樣品（qualityasperseller'ssample）”和“憑買方樣品（qualityasperbuyer'ssample）”的買賣。

憑“樣品”買賣，賣方所交貨物的品質(zhì)必須與樣品相符，否則買方可提出索賠或拒收合同貨物。

有關(guān)樣品送檢申請書簡短六

出賣人：________(以下簡稱甲方)

買受人：________(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣，雙方議定協(xié)議如下：

第一條 乙方向甲方訂購________貨物，并于___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應(yīng)于____日內(nèi)將與樣品基本相同的貨物交付乙方。

第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付，應(yīng)于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三條 如因不可抗力，致使甲方不能如期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期，但具體期限應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元，共計人民幣____元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負賠償之責(zé)。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責(zé)。

第七條 市場價格如有浮動，各方不得主張增、減貨物或價款，或借故解除合同。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

出賣人(甲方)：________

買受人(乙方)：________

簽約時間：________

簽約地點：________

有關(guān)樣品送檢申請書簡短七

出賣人(以下簡稱甲方)：_______________

買受人(以下簡稱乙方)：_______________

茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負賠償之責(zé)。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

第八條合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)__________份為憑。

出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________

_______________年___________月__________日