在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工承包合同篇一

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料

材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙、技術(shù)資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙?zhí)峁?/p>

第七條轉(zhuǎn)包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。

3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。

第八條保密

承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。

第十條協(xié)助

1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責(zé)任。

第十三條加工費結(jié)算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；

第十七條質(zhì)量保證

承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責(zé)任

1．承攬人的違約責(zé)任

（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。

2．定作人的違約責(zé)任

（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔。

第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、**、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：______

委托代理人（簽字）：_____委托代理人（簽字）：______

加工承包合同篇二

電力金具(低壓)鑄造加工

承包合同

發(fā)包方：

承包方：

簽約日期：

簽約地點：

電力金具(低壓)鑄造加工承包合同

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

因生產(chǎn)需要，甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產(chǎn)品鑄造加工。為明確雙方責(zé)任，確保產(chǎn)品按時，按量，按質(zhì)完成，雙方在平等，自愿，公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商達成合同條款如下，望共同遵守。

第一條加工承包合同

1.甲方委托乙方為其代加工電力金具(低壓)產(chǎn)品，生產(chǎn)加工所需的場所，設(shè)備，模具(夾具)以及生產(chǎn)過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產(chǎn)品款式，品種，標準要求，質(zhì)量數(shù)量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產(chǎn)單，技術(shù)圖紙和工藝文件為準：加工的品種單價由雙方事先協(xié)商確定，乙方簽字確認，同意接受甲方委托及要求進行加工生產(chǎn)。(詳細清單附后)

2..在每次生產(chǎn)前，甲方開立具體的委托加工生產(chǎn)單，其一般條款由本合同規(guī)定，補充條款在生產(chǎn)單中說明，經(jīng)雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產(chǎn)時生效。

3.委托加工生產(chǎn)單的主要內(nèi)容為加工的產(chǎn)品名稱，數(shù)量，質(zhì)量標準，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責(zé)任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單為準。

4.委托加工生產(chǎn)單附屬本合同，符合本合同中的一般規(guī)定，為本合同不可缺少的附件。

5.如果甲方要求加工的產(chǎn)品是不同型號的新產(chǎn)品，雙方可就產(chǎn)品代加工價格進行再次協(xié)商確認。

6.乙方優(yōu)先安排工人按時完成甲方交代之生產(chǎn)任務(wù)，做到保質(zhì)，保量，按時出貨。

7.產(chǎn)品質(zhì)量要求：符合工藝文件和產(chǎn)品圖紙上注明的技術(shù)要求。甲方按照技術(shù)圖紙和封存實樣進行驗收。

8.產(chǎn)品驗收程序和方式：產(chǎn)品驗收采取抽樣的方式進行驗收，抽煙驗收分別在試樣，批次生產(chǎn)中和入庫前三個階段進行驗收。

二，合同有效期限

1.本合同期暫為壹年，暫從具體以甲方通知確定為準。

三，加工費結(jié)算

1. 甲方要保證達到產(chǎn)品生產(chǎn)工應(yīng)開具的條件：

1)

2)

3)

4) 保證熔爐，壓機，模具(夾具)等生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備的完好性; 保證產(chǎn)品技術(shù)圖紙和工藝文件的準確性; 保證原，輔助材料的及時性和水，電，氣等暢通無礙;為乙方提供相關(guān)的安全設(shè)施和保護工具。

2. 委派產(chǎn)品管理代表，負責(zé)產(chǎn)品進度，產(chǎn)品質(zhì)量的檢查監(jiān)督。

3. 及時組織驗收人員，辦理交貨的驗收結(jié)算手續(xù)。

4. 為乙方相關(guān)人員提供工傷保險(由于社會保險和其他福利已經(jīng)包含在加工費內(nèi)，甲方不再承擔，由乙方自行參保)。

5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。

6.甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作，因甲方生產(chǎn)原因造成乙方停工，甲方應(yīng)安排乙方工作普工每天90/元，技術(shù)員工作每天130/元，停機期間工作效率不得低于本公司員工的日生產(chǎn)量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規(guī)定要求實施生產(chǎn)的，甲方有權(quán)提出解除合體或罰款。

7.甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品，若中途違約，甲方按年生產(chǎn)量的工資作為乙方的違約金，乙方需押一個月的工資(元)作為甲方的違約保證金(合同終止違約保證金退回)。

五，乙方的權(quán)利義務(wù)

前嚴禁擅自修改產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和外觀等。

2， 接受甲方在不影響生產(chǎn)的情況下的必要監(jiān)督，及時向甲方提交完工驗收通知

3， 乙方要 遵守甲方的規(guī)章制度，嚴禁遲到，早退和在工作場所吸煙等等;

5，乙方要嚴格安全生產(chǎn)管理和文明生產(chǎn)管理，生產(chǎn)中要穿戴安全生產(chǎn)的防護器具，同時愛護甲方的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施，合理使用生產(chǎn)中的輔助材料;嚴格按照技術(shù)圖紙和工藝文件，嚴禁違規(guī)，違章操作。

第六條 違約條款

1，乙方未能按照甲方提供的技術(shù)圖紙和工藝文件生產(chǎn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合規(guī)格的，要全部返工，由此造成的原材料，輔助材料，水，電氣等消耗，乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現(xiàn)3次質(zhì)量問題，甲方有權(quán)利單方面解除合同，并進一步追究法律責(zé)任的權(quán)利;2， 在正常周期內(nèi)，乙方未能按照甲方要求保質(zhì)保量保時出貨的，應(yīng)承擔違約責(zé)任，違約金為該訂單產(chǎn)品總價值的50%。

3， 如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設(shè)備，設(shè)施非正常損壞的，乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構(gòu)鑒定后給出。 4，乙方?jīng)]有穿戴規(guī)定的防護器具并違規(guī)操作，由此造成安全事故，其經(jīng)濟，法律后果全部由乙方負責(zé)，與甲方無涉。

5， 乙方違反甲方的管理制度，考核扣分，其處罰標準參照金錨公司其他員工，從加工費中扣除。

6， 甲方未能及時向乙方支付代工款的，要按照應(yīng)代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。

8， 由于甲方生產(chǎn)條件的原因造成交貨時間延誤的，乙方不承擔責(zé)任，若乙方認為原因造成模具損壞的，乙方負全責(zé)。

第七題 其他

1， 因不可抗力因素：如自然災(zāi)害，戰(zhàn)爭，國家政策，以及其他

不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應(yīng)損失各方自負。

2， 本合同包括訂單等有相關(guān)文件在履行期間，如發(fā)生爭議，雙

的基礎(chǔ)上進行書面補充修改。

4， 合同生效后，甲方無理由單方終止本合同，應(yīng)向乙方賠償本

合同的違約金三萬元，乙方單方面違約應(yīng)賠付甲方三萬元人民幣的違約金

5， 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附：代加工產(chǎn)品種類，單價清單

甲方(蓋章); 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 年 月 日

加工承包合同篇三

乙方：______________________

根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：

一、工程概況

二、工期

本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、遵守以上約定并執(zhí)行。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設(shè)計，達到甲方設(shè)計要求。

3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、遵守以上約定并執(zhí)行。

五、技術(shù)要求

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責(zé)，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。

4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。

5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行g(shù)b50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。

六、付款方式

合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款，余款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。

加工承包合同篇四

乙方：__________

根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：

一、工程概況

二、工期

本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

2、遵守以上約定并執(zhí)行。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設(shè)計，達到甲方設(shè)計要求。

3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

4、遵守以上約定并執(zhí)行。

五、技術(shù)要求

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責(zé)，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。

4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。

六、付款方式

合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款，余款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________

__________年__________月__________日

加工承包合同篇五

甲 方：合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司 乙 方： 賬 戶：開戶行：賬 號：

一、焊接加工清單

二、雙方職責(zé)

1、本合同簽訂，經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。

2、最終按實際數(shù)量結(jié)算

3、乙方提供普票

三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年月日

加工承包合同篇六

甲方： 電話：

身份證號碼：

聯(lián)系地址：

乙方： 電話：

身份證號碼：

聯(lián)系地址：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定：甲、乙雙方就位于廣西貴港市港南區(qū)湛江鎮(zhèn)初級中學(xué)大門右側(cè)鄧清華屋的電子線材加工廠承包事宜經(jīng)共同協(xié)商，達成以下協(xié)議：

二、雙方權(quán)利及義務(wù)：

甲方權(quán)利及義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方遵守公司的規(guī)章制度進行生產(chǎn)管理;

3.甲方必須每月15號之前將上月加工費總額交予乙方;

乙方權(quán)利及義務(wù)：

1. 乙方每月10號前必須把上月加工費費對賬單交付到甲方相關(guān)人員，并核對清楚；

2. 乙方必須按照甲方的生產(chǎn)需要進行生產(chǎn)安排，并且配合甲方保質(zhì)保量如期的完成相關(guān)訂單；

三．承包期限

四.安全責(zé)任

乙方應(yīng)為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責(zé)，甲方概不負任何責(zé)任。

六、其它事項

1．計件單價：編織線雙插頭帶usb頭+中部調(diào)音線材成品加工費為1.45元/條（此單價包含人工，電費，廠租，錫條，錫線，膠料等所有費用），四芯頭條線加工費為0.06元/條，兩芯頭條線及咪線加工費為0.05元/條。其他線材加工單價甲乙雙方根據(jù)實際協(xié)商計算，所有線材具體加工費單價已下達的生產(chǎn)訂單單價為準。

2．甲方已預(yù)繳2020年10月1日-2021年9月30日的租金，自2020年12月1日起租金由乙方承擔，甲方從乙方加工費中扣除。

3．合同期內(nèi)甲方自行購買的機器設(shè)備免費提供給乙方使用，乙方負責(zé)保養(yǎng)維修等一切費用，若因乙方原因造成的機器損壞或者遺失，甲方有權(quán)要求乙方全額賠償并追加損失。

4、甲方交付乙方的設(shè)備清單及設(shè)備定價

a.贊陽立式注塑機5臺 12000元/臺

b.10p螺桿空壓機+氣罐 1臺 7000元/套

c.膠料破碎機1臺3000元/臺

d.烘料機1臺2000元/臺

e.線材綜合測試機2臺3000元/臺

5、甲方負責(zé)提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因，導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結(jié)算，此種情況不按違約處理。

7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即深圳市地區(qū)提出訴訟。

8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

本合同未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。本合同自雙方蓋章簽字后生效。合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承包合同篇七

法人代表：法人身份證號：

乙方(承包方)：

法人代表：法人身份證號：

甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議：

一、承發(fā)包內(nèi)容

甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產(chǎn)，甲方負責(zé)向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方負責(zé)免費安排乙方所聘員工的食宿。

二、承包期限

承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨確萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包，乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包，否則甲方有權(quán)作出其他處理。

三、質(zhì)量標準

乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：

四、工資結(jié)算

1、甲方按照如下標準給乙方結(jié)算加工工資：

_加工工價為_元/條;_加工工價：_16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當月應(yīng)按_件_的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方，以便乙方能穩(wěn)定員工隊伍，為甲方企業(yè)正常運行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應(yīng)比例推算。若甲方因擴大生產(chǎn)需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產(chǎn)量_件以上，則按每增加_件_的日產(chǎn)量乙方可增聘1人，余數(shù)不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務(wù)則當月結(jié)算工資時按每少一件扣_元工資。

五、獎懲約定

乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數(shù)量超過乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過數(shù)量有質(zhì)量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(四舍五入取整)，甲方應(yīng)按當月加工出的門的數(shù)量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應(yīng)另行給予乙方_萬元獎金。

六、員工管理

乙方聘請的員工由乙方負責(zé)管理，除需遵守國家法律法規(guī)外，還應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣_元。

2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的'每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

3、愛護好設(shè)備和工具，下班時關(guān)閉電源和各種設(shè)備。

七、其它事項

1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質(zhì)量，廠房材料整理等。

2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權(quán)利停工，且甲方應(yīng)按應(yīng)付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。

3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。

4、在廠區(qū)內(nèi)，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算，打架斗毆與甲方無關(guān)。

6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端，若出現(xiàn)一起，除承擔相應(yīng)責(zé)任外另向乙方支付_元損失。

7、甲方應(yīng)為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

8、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承包合同篇八

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：

1、工期要求：乙方應(yīng)在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成這批任務(wù)，工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度。

2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規(guī)定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內(nèi)的一切配套設(shè)施，如有損壞按價賠償。

3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。

4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質(zhì)量。

5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責(zé)。

6、焊接工程量與單價計算為：

a、二懸臂主柱套；價格合計價格。

b、三懸臂主柱套；價格合計價格。

c、二懸臂支桿套；價格合計價格。

d、三懸臂支桿套；價格合計價格。

e、羊柱支桿套；價格合計價格。

合計總價元

以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年11月1日

車間內(nèi)甲方：江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司乙方：承包人在江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司車間內(nèi)承包鋼結(jié)構(gòu)加工勞務(wù)。承包范圍包括機械校正以后的工序，包括火焰校正、拼裝、手......

加工承包合同篇九

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

為了提高甲乙雙方的經(jīng)濟效益，整合雙方資源，充分發(fā)揮物流企業(yè)優(yōu)勢，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿協(xié)商，特訂立本承包經(jīng)營合同，供雙方共同遵守執(zhí)行。

第一條承包經(jīng)營事項

本合同所涉承包經(jīng)營事項為：貨物運輸權(quán)和運營收益權(quán)。其中，如完成承包行為的車輛為甲方提供，乙方還享有該車輛的使用權(quán)。

乙方享有的貨物運輸權(quán)、運營收益權(quán)以及車輛使用權(quán)受本合同約定的限制。

第二條承包期限

承包經(jīng)營期限為年，即從年月日起至年月_______日止。

承包經(jīng)營期限屆滿后，如甲方繼續(xù)發(fā)包的，同等條件下，乙方有優(yōu)先承包的權(quán)利。承包經(jīng)營期限內(nèi)，甲、乙雙方可依據(jù)本合同的約定，變更或解除本合同。

第三條承包方式

一、基本承包經(jīng)營方式：

1、甲方提供貨物運輸?shù)呢浽?，由乙方運輸至甲方或貨主指定的地點。

2、甲方與貨物托運人辦理托運手續(xù)和運費清結(jié)。

根據(jù)經(jīng)營需要，甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運手續(xù)和運費清結(jié)。

3、乙方必須在甲方通知的期限內(nèi)完成甲方安排或隨時指定的運輸業(yè)務(wù)。

4、承包金反向給付，即由甲方向乙方支付本協(xié)議約定的承包金。

5、承包經(jīng)營期間，乙方承擔貨物運輸過程中所發(fā)生的燃油、燃氣費用、路橋通行費用、車輛維修保養(yǎng)費用(保險公司賠償?shù)某?等經(jīng)營成本。

二、補充承包經(jīng)營方式：

乙方可以選擇以下方式作為完成承包經(jīng)營的運輸工具(勾選)：

1、甲方提供運輸工具。()

甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機械狀況、服務(wù)內(nèi)容及價格等事宜本合同期滿，乙方應(yīng)將機動車輛檢修后，交甲方檢驗接收，并隨交修車工具。

2、乙方以自有車輛作為運輸工具。()

乙方的運輸工具為：號汽車，車架號，發(fā)動機號，以及隨車工具。

3、上述車輛，必須車況完好、審驗合格、安全適用、符合行駛和貨運的國家強制性標準。

4、上述車輛，由甲方統(tǒng)一辦理保險投保。

5、上述車輛，在承包經(jīng)營期限內(nèi)進行維修、保養(yǎng)的，應(yīng)統(tǒng)一在甲方指定的修理廠進行。

三、貨車采用班車運輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運行，法定節(jié)假日另行通知。

貨車按照甲方制定的《班車管理及運營質(zhì)量考核標準》規(guī)范運作。

第四條承包經(jīng)營保證金和承包金

一、承包經(jīng)營保證金

本合同生效后，乙方應(yīng)向甲方交付承包經(jīng)營保證金人民幣伍萬元，其中叁萬元由乙方在本合同生效當時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內(nèi)支付。該保證金為乙方在承包經(jīng)營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。承包經(jīng)營保證金一次性交付。承包經(jīng)營期間，保證金不計付銀行利息。

承包經(jīng)營期限屆滿，甲、乙雙方無債權(quán)、債務(wù)的，甲方在30日內(nèi)一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。

二、承包金

1、承包金按貨運單趟支付。支付金額為人民幣元。

第五條甲方的權(quán)利義務(wù)

1、甲方有權(quán)糾正乙方在貨物運輸中違法、違規(guī)行為。

甲方有義務(wù)保證本企業(yè)貨運資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運的國家強制性標準。

2、甲方有權(quán)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，自主地組織和調(diào)配貨源。

甲方有義務(wù)公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。

3、甲方有權(quán)定期組織乙方進行安全和職業(yè)道德學(xué)習(xí)，并進行考核。學(xué)習(xí)時間為月日，甲方另有權(quán)通知乙方參加臨時學(xué)習(xí)。

甲方有義務(wù)按照主管部門規(guī)定和通知，組織乙方參加主管部門舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、評比等活動。

4、甲方有權(quán)制定本企業(yè)貨物運輸?shù)囊?guī)章制度。(該規(guī)章制度為本合同的附件)甲方有義務(wù)保證規(guī)章制度符合物流行業(yè)的特點或交易習(xí)慣，不得增加乙方的負擔和責(zé)任。

5、甲方有權(quán)在承包經(jīng)營期限內(nèi)，指定專人對乙方使用的車輛進行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方停止運輸。甲方有義務(wù)保證乙方正常運輸，不得無理干涉。

6、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需要，制定統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、在運輸車輛上粘貼統(tǒng)一標示或廣告。(甲方制定的統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范為本合同的附件)

甲方有義務(wù)保證統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范符合物流行業(yè)的特點或交易習(xí)慣，不得增加乙方的負擔和責(zé)任。

7、甲方有權(quán)選擇投保的保險公司，有權(quán)決定對運輸貨物投保貨物損失險。甲方有義務(wù)選擇服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良、保險費用適中、理陪迅捷的保險公司投保，并應(yīng)書面通知乙方。

甲方有義務(wù)對提供的車輛投保交強險、車輛損失險和第三者責(zé)任保險，并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。

8、甲方有權(quán)制定本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準。甲方有義務(wù)保證本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準不低于同地區(qū)、同行業(yè)的費用標準。

9、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需求要求乙方更換車輛或變更線路，乙方必須配合。

第六條乙方的權(quán)利義務(wù)

1、乙方有權(quán)在甲方指定的貨物運輸期限內(nèi)，自主安排運輸。乙方有義務(wù)保證完成甲方的貨物配送運輸，并服從甲方的統(tǒng)一貨物調(diào)配。

2、乙方有權(quán)對甲方調(diào)配的貨物進行查驗，有權(quán)拒絕運輸國家禁止運輸或可能造成危險的物品。

乙方有義務(wù)按車輛相關(guān)規(guī)定維修和保養(yǎng)車輛，保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務(wù)遵守交通法規(guī)和機動車操作規(guī)程，保證行車安全。

3、乙方有權(quán)拒絕支付本合同約定或主管部門規(guī)定以外的費用，有權(quán)對甲方?jīng)]有依據(jù)的收費提出異議或向主管部門投訴。

乙方有義務(wù)按照本合同約定，向甲方支付代為清結(jié)的運費和其他費用，并承擔因遲延支付給甲方造成損失的賠償責(zé)任。

4、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得在運輸過程中擅自倒貨、換車、配載，

不得將車輛交給第三者駕駛，不得捎帶與工作無關(guān)的第三者，不得違反承包經(jīng)營用途使用車輛，不得以任何理由扣留或變相扣留運輸貨物。

5、乙方有權(quán)對甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范提出建議和修改意見。乙方有義務(wù)嚴格遵守甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范，并承擔違反規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范給甲方造成損失的賠償責(zé)任。

6、乙方有義務(wù)在運輸過程中發(fā)生交通事故和意外事件造成貨物損毀時，在30分鐘內(nèi)通知甲方和保險公司，并立即報警。

7、乙方有義務(wù)保證聯(lián)系渠道通暢，可以隨時接受甲方貨運調(diào)配。

8、乙方有義務(wù)保守甲方的商業(yè)秘密。

第七條貨物運輸風(fēng)險承擔

一、貨物運輸風(fēng)險

貨物運輸風(fēng)險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失以及對車輛內(nèi)、外人員的賠償責(zé)任。

二、風(fēng)險承擔

1、交通違章造成的行政處罰，乙方全部承擔。

2、交通事故，除因甲方提供的運輸工具固有的原因造成事故以外，其他情況下的事故賠償責(zé)任，由乙方承擔。乙方承擔賠償責(zé)任中，扣除保險公司理陪并實際賠付的部分，但保險公司合法拒陪的除外。

3、貨物毀損的，除因甲方提供的運輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外，其他情況下的賠償責(zé)任，由乙方承擔。乙方承擔賠償責(zé)任中，扣除保險公司理陪并實際賠付的部分，但保險公司合法拒陪的除外。

4、意外事件和自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失和賠償責(zé)任，由乙方提供有權(quán)部門的書面證明，根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定處理。

5、車輛和貨物包裝固有原因的確定，以國家相關(guān)檢驗機構(gòu)的書面認定為準。

6、乙方遭受人身損害的，除保險公司理陪并實際賠付的部分外，甲方不承擔任何賠償或補償責(zé)任。

三、賠償處理費用承擔

賠償責(zé)任認定和處理過程中，包括但不限于人員工資、旅差費、法院訴訟費用、必要的律師代理費、主管部門的處理費用、鑒定費用等費用，由乙方承擔。

第八條違約責(zé)任

一、本合同履行期間，雙方應(yīng)嚴格履行，不得單方解除、終止本合同。如有違反，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧旁倪`約金。其他直接經(jīng)濟損失，違約方另行賠償。

二、下列情況下，由甲方支付乙方年度承包費總額20%的違約金，并賠償乙方的實際經(jīng)濟損失：

1、提供的運輸工具不符合國家強制性標準的

2、未向乙方提供營運證照、繳費憑證，致使乙方無法營運的

3、在貨源緊張時，向承包人以外的人員調(diào)配貨運的

三、下列情況下，由乙方支付甲方年度承包費總額20%的違約金，并賠償甲方的實際經(jīng)濟損失：

1、完成承包經(jīng)營的車輛不符合國家強制性標準的

2、不能保證甲方調(diào)配貨運的

3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的

4、不參加甲方組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的

6、因乙方原因不能取得聯(lián)系的

7、無合法情由，拒不執(zhí)行甲方統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的

因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對甲方追究違約責(zé)任的，乙方除承擔上述違約責(zé)任外，還應(yīng)承擔該違約責(zé)任。

四、下列情況下，甲方可以解除本合同，乙方的承包經(jīng)營保證金不予退還，乙方并應(yīng)賠償甲方的其他實際經(jīng)濟損失：

1、連續(xù)兩次不能完成甲方調(diào)配貨運的

2、連續(xù)兩次違章駕駛并受到行政處罰的

3、三次不參加甲方組織的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的

4、發(fā)生交通事故并承擔全部事故責(zé)任的

5、以甲方名義與他人簽定貨運協(xié)議并收取運費的

6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調(diào)配的貨物的

7、故意泄露甲方商業(yè)秘密的

8、發(fā)生交通事故不及時通知甲方和保險公司的

9、扣留或變相扣留運輸貨物的

因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對甲方追究違約責(zé)任的，乙方除承擔上述違約責(zé)任外，還應(yīng)承擔該違約責(zé)任。

五、甲方應(yīng)按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠，每拖欠一日，應(yīng)向乙方支付拖欠部分1%的違約金。

加工承包合同篇十

(甲方)委托方：

(乙方)加工方：

根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī)，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：

一、貨物概況及加工價格

1.1下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。

1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。

1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。

1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責(zé)。

二、質(zhì)量標準

2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。

2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。

三、交貨時間及地點

3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。 3.2交貨地點： 3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：

五、包裝標準

5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

5.2交貨時，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。

六、貨款支付

6.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。

6.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。

6.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔責(zé)任和賠償費用。

6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。 乙方的收款單位是： 戶名：賬號：

七、違約責(zé)任

7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。

7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。

八、合同的變更與解除

8.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。

8.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

九、解決爭議的方式

9.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。

10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

加工承包合同篇十一

加工是通過一定工序和方式將原材料、半成品轉(zhuǎn)化為目標需求的過程的總稱。那么簽訂加工承包合同需要注意什么呢?以下是本站小編整理的加工承包合同，歡迎參考閱讀。

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)

為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式

1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 20xx年月日，項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產(chǎn)完成驗收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。

2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項目質(zhì)量

乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導(dǎo)致安全事故，責(zé)任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報修。

2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。

4、乙方應(yīng)承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責(zé)任。

5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司，經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負責(zé)。

6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。

7、乙方生產(chǎn)負責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù)，由甲方派人修復(fù)，費用由乙方承擔。

10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責(zé)任由乙方承擔。

11、產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在 日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關(guān)費用。

12、乙方自行負責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負責(zé)。

13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。

十四、材料、設(shè)備供應(yīng)

1、甲方負責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。

2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負責(zé)維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產(chǎn)

乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負責(zé)。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。

十六、項目移交

乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責(zé)任。

如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。

甲方：

負責(zé)人：

聯(lián)系電話：

簽訂日期：

共2頁，當前第1頁12

加工承包合同篇十二

法定代表人：（下稱甲方）

承包人：（下稱乙方）

身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的____木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。

甲方將座落于_____的____木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的____木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

1、承包經(jīng)營期限為_____年，即從20____年____月____日起至20____年____月____日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為_____元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金。

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將____木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律，否則后果與經(jīng)濟責(zé)任自負。

6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將____木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔違約金_____元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當賠償守約方的損失。

1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方： 乙方：

20____年____月____日 20____年____月____日

加工承包合同篇十三

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守，加工承包合同范本。

一、合同標的

甲方將座落于的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經(jīng)營期限為____年，即從____年____月____日起至____年____月____日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的`限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將xx木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責(zé)任自負。

6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責(zé)任

甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：

年月日

乙方：

年月日

加工承包合同篇十四

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)

為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式

1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 20xx年月日，項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產(chǎn)完成驗收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。

2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項目質(zhì)量

乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導(dǎo)致安全事故，責(zé)任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報修。

2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。

4、乙方應(yīng)承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責(zé)任。

5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司，經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負責(zé)。

6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。

7、乙方生產(chǎn)負責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù)，由甲方派人修復(fù)，費用由乙方承擔。

10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責(zé)任由乙方承擔。

11、產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在 日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關(guān)費用。

12、乙方自行負責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負責(zé)。

13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。

十四、材料、設(shè)備供應(yīng)

1、甲方負責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。

2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負責(zé)維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產(chǎn)

乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負責(zé)。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。

十六、項目移交

乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責(zé)任。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。

甲方：

負責(zé)人：

聯(lián)系電話：

簽訂日期：

乙方：

負責(zé)人：

聯(lián)系電話：

簽訂日期：

加工承包合同篇十五

甲方：合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司乙方：賬戶：開戶行：賬號：

一、焊接加工清單

二、雙方職責(zé)

1、本合同簽訂，經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。

2、最終按實際數(shù)量結(jié)算

3、乙方提供普票

三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方簽字：乙方簽字：

年月日年月日

加工承包合同篇十六

甲方：_____(以下簡稱：甲方)

乙方：_____(以下簡稱：乙方)

根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。

一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設(shè)施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

加工承包合同篇十七

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)

為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式

1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 2012年月日，項目必須在2012年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。

2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項目質(zhì)量

乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導(dǎo)致安全事故，責(zé)任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報修。

2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。

4、乙方應(yīng)承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責(zé)任。

5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司，經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負責(zé)。

6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。

7、乙方生產(chǎn)負責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù)，由甲方派人修復(fù)，費用由乙方承擔。

10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責(zé)任由乙方承擔。

11、產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在 日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關(guān)費用。

12、乙方自行負責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負責(zé)。

13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。

十四、材料、設(shè)備供應(yīng)

1、甲方負責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。

2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負責(zé)維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產(chǎn)

乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負責(zé)。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。

十六、項目移交

乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責(zé)任。

如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。

甲方：

負責(zé)人：

聯(lián)系電話：

簽訂日期：

乙方： 負責(zé)人： 聯(lián)系電話： 簽訂日期：

合同變更協(xié)議書

甲方：

乙方：

甲、乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用原則，同意對 年 月 日雙方簽訂的勞務(wù)清包合同作以下變更：

甲方：(簽章) 乙方：(簽名)

年 月 日 年 月 日

歡迎登錄合同本站查看更多

加工承包合同篇十八

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商，甲方將本廠的.“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方，達成以下協(xié)議：

1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨立管理與核算。

2、乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動合同關(guān)系，生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷，花費在壹萬元以內(nèi)者，由乙方承擔，如發(fā)生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。

1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應(yīng)下，乙方_____年必須完成生產(chǎn)合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔。

2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應(yīng)先付給乙方訂金_____萬元(此預(yù)定金在乙方進廠正常生產(chǎn)期間分批累計扣除注每月扣回_____仟元)

1、甲方開機之前，要將所有的機械設(shè)備進行一次徹底維護保養(yǎng)，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產(chǎn)，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產(chǎn)。

2、甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

3、工資結(jié)算，甲方每月分二次對賬結(jié)算付給乙方承包費用，不得拖欠。

1、乙方必須完成年產(chǎn)量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執(zhí)行，不得違約。

2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經(jīng)營，不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所，否則，每阻塞一次應(yīng)由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn)，同樣付給乙方五千元的損失費。

3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結(jié)一致，做到勤溝通，勤協(xié)調(diào)，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產(chǎn)任務(wù)，做到大家都賺錢，都高興。

4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等效力，本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方盡量協(xié)商解決，如達不成共識，可在當?shù)胤ㄔ涸V訟解決。

5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產(chǎn)時，所定產(chǎn)量按當時能生產(chǎn)多少算多少，不計獎罰。

6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應(yīng)一次性賠付對方違約金_____元。

7、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日