最新住宅裝修合同糾紛(優(yōu)質(zhì)10篇)

合同是法律關(guān)系的基礎(chǔ)，具有法律效力。在編寫合同時(shí)，應(yīng)注重合同的可讀性和明確性，避免使用過于復(fù)雜的法律術(shù)語或難以理解的表述。下面是一份常見合同的范文，供您參考和借鑒。

住宅裝修合同糾紛篇一

委托方：

承接方：

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行房屋室內(nèi)全部裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

1、九個(gè)房間地面鋪設(shè)80_80瓷磚，打地角線，要求平整;1個(gè)廚房，3個(gè)衛(wèi)生間墻面30_45鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30_30瓷磚，要求平整。

2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間提前配合乙方購買所需材料，和施工期間的.午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。

六、工程造價(jià)：甲方支付乙方裝修材料及人工費(fèi)共計(jì)20__00元人民幣。

八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方：_________乙方：_________。

法定代表人：_________法定代表人：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

住宅裝修合同糾紛篇二

1.工程地址：

2.居室規(guī)格：房型層(式)室廳廚衛(wèi)。

室，計(jì)平方米;。

廳，計(jì)平方米;。

廚房，計(jì)平方米;。

衛(wèi)生間，計(jì)平方米;。

陽臺(tái)，計(jì)平方米;。

過道，計(jì)平方米;。

其他(注明部位)計(jì)平方米。

總計(jì)：施工面積平方米。

3.施工內(nèi)容：見預(yù)算書和施工圖。

4.委托方式：

5.工程開工日期：年月日

6.工程竣工日期：年月日

工程總天數(shù)：天。

第二條：工程價(jià)款。

住宅裝修合同糾紛篇三

法定代表人：_________委托代理人：_________。

住所：__________________________________。

聯(lián)系電話：______________________________。

乙方(住宅裝修施工方)：__________________。

法定代表人：_________委托代理人：_________。

住所：__________________________________。

聯(lián)系電話：______________________________。

裝修住宅地址：___________________________。

業(yè)主姓名：______________________________。

聯(lián)系電話：______________________________。

為加強(qiáng)對(duì)居住物業(yè)的裝修管理，規(guī)范物業(yè)裝修行為，根據(jù)《上海市居住物業(yè)管理?xiàng)l例》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市居住物業(yè)裝修管理的通知》和《上海市家庭居室裝飾裝修管理暫行規(guī)定》等法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，就住宅裝修期間的管理事項(xiàng)，達(dá)成如下約定，以共問遵守。

1、住宅建筑面積：___________平方米;結(jié)構(gòu)類型：___________。

2、裝修施工期________天，預(yù)計(jì)自年______月______日______至______年______月______日。

第二條、甲方按照有關(guān)法規(guī)和《前期物業(yè)管理合同》或《物業(yè)管理服務(wù)合同》，對(duì)乙方裝修住宅的行為實(shí)施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護(hù)公共設(shè)備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當(dāng)利益。

1、應(yīng)當(dāng)將裝修的相關(guān)法規(guī)、裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項(xiàng)和《住宅裝修須知》等告知乙方，為進(jìn)入住宅區(qū)的乙方人員進(jìn)行住宅裝修須知的宣傳，辦理裝修施工人員的小區(qū)臨時(shí)出入證，指定建筑垃圾集中堆放點(diǎn)等。

2、應(yīng)當(dāng)不定期檢查乙方人員進(jìn)入小區(qū)的出入證，如發(fā)現(xiàn)證件過期，應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)期手續(xù)，對(duì)無證裝修施工人員應(yīng)當(dāng)拒絕其進(jìn)入小區(qū)從事施工活動(dòng)。

3、應(yīng)按乙方裝修施工的進(jìn)展情況，對(duì)涉及水、電、氣和結(jié)構(gòu)等隱蔽工程，每天不少于二次現(xiàn)場巡視和檢查。其它裝修項(xiàng)目每天不少于一次的現(xiàn)場巡視和檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等。

對(duì)涉及房屋結(jié)構(gòu)安全的，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主委員會(huì)并報(bào)區(qū)縣房地產(chǎn)管理部門依法查處。

4、對(duì)乙方整改不及時(shí)，為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害，應(yīng)采取相應(yīng)措施，收回小區(qū)臨時(shí)出入證、責(zé)成相關(guān)施工人員退出小區(qū)等，直至乙方改正、再辦理確認(rèn)手續(xù)為止。對(duì)施工不當(dāng)造成公共部位或設(shè)備設(shè)施損壞的，應(yīng)當(dāng)督促責(zé)任人及時(shí)修賠。

對(duì)阻止無效的，可直接按本協(xié)議約定，向人民法院提起民事訴訟。

第三條、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本市有關(guān)法規(guī)、《住宅裝修須知》，接受甲方組織的宣傳，與甲方簽訂《住宅裝修管理協(xié)議》，辦理住宅小區(qū)臨時(shí)出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。

1、乙方有權(quán)從甲方獲取裝修物業(yè)的結(jié)構(gòu)、共用設(shè)備、公共設(shè)施等基本情況。對(duì)甲方提出超越政策法規(guī)和本《協(xié)議》的不合理要求，乙方可以拒絕。

2、施工人員進(jìn)入小區(qū)，自覺佩帶出入證，人員有變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)辦理變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工，服從甲方人員的管理，不得影響相鄰業(yè)主或使用人的正常使用。

3、維護(hù)房屋外觀統(tǒng)一，不得擅自封閉陽臺(tái)、安裝外仲曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調(diào)室外機(jī)。防盜柵欄等。不得違反《條例》規(guī)定的禁止行為，因裝修不當(dāng)造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、賠償?shù)蓉?zé)任。

4、施工期間應(yīng)采取有效措施，減輕或避免施工過程中對(duì)相鄰業(yè)主或使用人日常生活造成的影響，晚間18：00時(shí)至次日上午8：00時(shí)和節(jié)假日，不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生嚴(yán)重噪聲的施工。

5、施工期間應(yīng)關(guān)閉分戶門，不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應(yīng)自覺維護(hù)小區(qū)公共秩序，不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫，保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應(yīng)袋裝化，并按規(guī)定時(shí)間運(yùn)送垃圾，集中在指定地點(diǎn)堆放，搬運(yùn)材料或垃圾后應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)打掃，保持公共部位清潔。

6、施工人員須住宿的，應(yīng)確保相鄰業(yè)主或使用人不受妨礙，并按規(guī)定到當(dāng)?shù)鼐疝k理暫住證。

7、施工期間，必須掛牌施工，接受相鄰業(yè)主、業(yè)主委員會(huì)和甲方的監(jiān)督，對(duì)公共區(qū)域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。

8、施工完成后，應(yīng)向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區(qū)臨時(shí)出入證。

9、

10、

第四條、違約責(zé)任。

1、甲方未按本協(xié)議的約定為乙方辦理相關(guān)裝修手續(xù)的，應(yīng)承擔(dān)延誤工時(shí)的責(zé)任。

甲方不履行管理職責(zé)，故意刁難乙方造成。

損失的應(yīng)賠償。

2、乙方擅自調(diào)換裝修施工人員不辦理小區(qū)臨時(shí)出入證的，甲方可拒絕其進(jìn)入小區(qū)從事施工作業(yè)，由此造成的損失由乙方自負(fù)。

3、

4、

5、

第五條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議，各方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可人民法院提起民事訴訟。

第六條、本協(xié)議期限：______年______月______日至______年______月______日。

第七條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一份向小區(qū)業(yè)主委員會(huì)備案。

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：

住宅裝修合同糾紛篇四

原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

訴訟請(qǐng)求：_________________。

1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。

2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。

3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由：_________________。

原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責(zé)任，被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。

為此，原告為維護(hù)自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。

此致

__________人民法院。

原告：_________。

上訴日期_________

住宅裝修合同糾紛篇五

聯(lián)系電話：______________________手機(jī)號(hào)碼：________。

法定代表人：____________________聯(lián)系電話：________。

委托代理人：____________________聯(lián)系電話：________。

本工程設(shè)計(jì)師：__________________聯(lián)系電話：________。

施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：__________________聯(lián)系電話：________。

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方在平等、自愿、公平、誠信、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

第一條工程概況。

1.4工程內(nèi)容：(見報(bào)價(jià)單和圖紙)____________________。

1.5工程承包方式：經(jīng)雙方商定，采取下列第______種方式：

(1)承包人包工、包全部材料(見附件二)。

(2)承包人包工、包部分材料，發(fā)包人提供其余部分材料(見附件一、二)。

(3)承包人包清工、發(fā)包人提供全部材料(見附件一)。

1.6工程期限________日(以實(shí)際工作日計(jì)算)：

開工日期__________年__________月__________日

竣工日期__________年__________月__________日

1.7工程造價(jià)和報(bào)價(jià)單。

(1)工程造價(jià)為(人民幣)__________(金額大寫)。

(2)雙方約定，如變更施工內(nèi)容、變更材料，變更部分的工程款按實(shí)際發(fā)生另計(jì)。

(3)工程報(bào)價(jià)(見附件三)。

第二條工程監(jiān)理。

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。

3.1雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)必須符合國家有關(guān)規(guī)定的要求。

3.2雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)予以確認(rèn)。

3.3雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。

第四條發(fā)包人義務(wù)。

4.1開工三日前要為承包人人場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、.電源和冬季供暖。

4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。

4.4應(yīng)書面告知乙方施工人員有關(guān)規(guī)定，以便乙方施工人員遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承包人施工人員與鄰居之間的關(guān)系。

4.6負(fù)責(zé)垃圾外運(yùn)輸及處理。

4.7不得有下列行為：

(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。

(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾绕渌艿涝O(shè)施。

(5)強(qiáng)令承包人違章作業(yè)施工的其他行為。

4.8凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，發(fā)包人應(yīng)向房屋管理部門提出申請(qǐng)，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全適用性進(jìn)行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準(zhǔn)。

4.9施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，發(fā)包人則應(yīng)負(fù)責(zé)配合承包人做好保衛(wèi)及消防工作。

4.10參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

第五條承包人義務(wù)。

5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質(zhì)、按期完成本合同約定的工作內(nèi)容。

5.2嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門的工程內(nèi)容：

(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。

(2)不得擾民及污染環(huán)境。

(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電。

等，由承包人承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居民留存家具陳設(shè)的保護(hù)。

(5)保證居室內(nèi)上、下水管暢通和衛(wèi)生間的清潔。

(6)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

(7)負(fù)責(zé)將裝修垃圾裝袋并及時(shí)清運(yùn)到物業(yè)指定位置。

5.3發(fā)包人為少數(shù)民族的，承包人在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。

第六條材料供應(yīng)。

6.1發(fā)包人提供的材料：

(1)發(fā)包人負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，發(fā)包、承包雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)，承包人發(fā)現(xiàn)發(fā)包人提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異、應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出，發(fā)包人仍表示使用的，由此造成工程質(zhì)量問題影響裝飾設(shè)計(jì)效果，責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場后，由承包人負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由承包人負(fù)責(zé)賠償。

(2)發(fā)包人采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍賠償給發(fā)包人。

6.2承包人提供的材料。

承包人供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)提前通知發(fā)包人到現(xiàn)場驗(yàn)收，雙方就設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收，由發(fā)包人確認(rèn)備案。

6.3雙方所提供的建筑裝飾材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》并出具具有法律效力的裝飾材料合格證書和檢測報(bào)告。

第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

7.1本工程施工質(zhì)量執(zhí)行dbj08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31—t30—1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和建設(shè)行政主管部門及行業(yè)所制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及施工圖紙、做法說明設(shè)計(jì)變更文件。

7.2裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面，應(yīng)嚴(yán)格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-----)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條工程驗(yàn)收。

8.1雙方約定在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收：

(1)材料驗(yàn)收;。

(2)隱蔽工程驗(yàn)收;。

(3)竣工驗(yàn)收;。

(4)雙方約定的其他事項(xiàng)。

8.2工程完工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署驗(yàn)收單。

8.3雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人不得人住，如發(fā)包人擅自人住視驗(yàn)收合格，由此造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)。

8.4竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問題并經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后，可視為驗(yàn)收。

8.5本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年。

第九條工程款支付方式。

9.

1合同簽字生效后，發(fā)包人按下列表格中的約定時(shí)間向承包人支付工程款，付款比例由雙方協(xié)商確定。

工程款付款時(shí)間表。

付款時(shí)間。

付款比例。

金額。

合同簽訂后。

開工前三天。

元

工期過半。

油漆工進(jìn)場。

元

竣工驗(yàn)收。

驗(yàn)收合格當(dāng)天。

元

增加工程項(xiàng)目。

簽訂工程項(xiàng)目變更單時(shí)。

元

9.2雙方款項(xiàng)往來均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束乙方應(yīng)開具統(tǒng)一發(fā)票交發(fā)包人。

9.3工程結(jié)算(見附件五)。

第十條合同的變更和解除。

10.1工程項(xiàng)目如需變更，需提前與對(duì)方聯(lián)系。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽署工程項(xiàng)目變更單，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附件四)。甲方提出變更設(shè)計(jì)、材料，造成乙方材料積壓，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費(fèi)用。

款_____________%支付違約金，解除本合同。

第十一條違約責(zé)任。

11.1對(duì)以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)順延：

(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。

(2)不可抗力;。

(3)發(fā)包人同意工期順延的其它情況。

11.2對(duì)以下原因造成的竣工日期的延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延，每誤工一天，甲方應(yīng)向乙方支付合同價(jià)款2‰違約金。

(1)發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;。

(2)發(fā)包人未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。

(3)因發(fā)包人責(zé)任造成工期延誤的其它情況。

11.3因承包人責(zé)任不能按期完工的，工期不順延，因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題返工費(fèi)由承包人承擔(dān)，工期不順延，并向發(fā)包人支付合同價(jià)款的2‰違約金。

第十二條爭議解決方式。

12.1凡因履行本合同所發(fā)生的與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可向建設(shè)行政主管部門、工商行政主管部門申請(qǐng)調(diào)解。

12.2協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方選擇按下列第______種方式處理。

(1)將爭議提交______仲裁委員會(huì)，請(qǐng)求按照其仲裁規(guī)定進(jìn)行仲裁。

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則。

13.1本合同經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽字(蓋章)后生效。

13.2工程開工前，發(fā)包人應(yīng)將房屋外門鑰匙______把交承包人施工保管，工程竣工驗(yàn)收時(shí)，發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖______把，由承包人當(dāng)場安裝交付使用。

13.3本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

13.4本合同一式______份，發(fā)包人、承包人雙方各執(zhí)一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。凡在家居裝飾有形市場簽訂的合同，本合同應(yīng)一式三份，發(fā)包人、承包人雙方及市場有關(guān)部門各執(zhí)一份。

13.5雙方可書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充，但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由承包人承擔(dān)的責(zé)任的，仍以本合同為準(zhǔn)。

13.6因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。

第十四條其他約定。

5.____________________________________________________________________________。

第十五條合同附件。

合同附件為合同的組成部分，具有同等的法律效力。合同附件上均應(yīng)有甲乙雙方的簽名及具體簽署時(shí)間，附件內(nèi)容如下：

l.附件一：發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表。

2.附件二：承包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表。

3.附件三：工程報(bào)價(jià)單。

4.附件四：工程質(zhì)量驗(yàn)收單。

5.附件五：工程項(xiàng)目變更單。

6.附件六：工程結(jié)算單。

7.附件七：工程報(bào)修單。

發(fā)包人(蓋章)：______________。

_________年_________月______日。

承包人(蓋章)：______________。

法定代表人：__________________。

委托代理人：________________。

__。

________年________月________日。

住宅裝修合同糾紛篇六

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項(xiàng)目：_____________________________________________________________。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

3.委托方式：___________________________________________。

5.工程開工日期：______年_____月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數(shù)：________天。

工程價(jià)款(金額大寫)___________________元。

保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為____個(gè)月。

1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。

1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。

住宅裝修合同糾紛篇七

原告：

被告：

訴訟請(qǐng)求：

1、依法判令被告支付租金______元，違約金_____元，以上共計(jì)______元。

2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：

_____年____月____日，原告與被告在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽定了場地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租賃費(fèi)為每年______元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累計(jì)欠交租金______元。根據(jù)合同約定：單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金，因此被告應(yīng)當(dāng)支付_____元的違約金（即總租賃額_____元的_____%計(jì)_____元）。

以上款項(xiàng)經(jīng)原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護(hù)原告的合法權(quán)益不受損害，現(xiàn)向貴院提起訴訟，請(qǐng)求法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。

此致

_______人民法院。

起訴人：_______。

_____年____月____日。

住宅裝修合同糾紛篇八

甲方(發(fā)包方)：

住所：

聯(lián)系電話：

乙方(承包方)：

聯(lián)系電話：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價(jià)格法》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況：

1、住房結(jié)構(gòu)：房廳套，施工面積平方米。

2、工程地址：南昌市區(qū)住宅小區(qū)棟單元室。

3、工程內(nèi)容：雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和預(yù)算項(xiàng)目。

4、承包方式：包工部分包料。

5、總造價(jià)(大寫)：。(增減項(xiàng)目另簽〈工程項(xiàng)目變更單〉增加項(xiàng)目工程款必須預(yù)先支付才開始施工)。

6、工期：自年月日至年月日，工期為天。

7、質(zhì)量等級(jí)：[合格]。

二、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：本工程執(zhí)行省建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的《江西省家庭裝飾質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及其它地方性標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)。

三、工程付款方式及結(jié)算的約定：

工程付款進(jìn)度及方式：

(1)合同簽定當(dāng)天即付工程款的%;計(jì)人民幣(大寫)：_______________________。

(2)水電工開工前即付工程款的%;計(jì)人民幣(大寫)：_______________________。

(3)木工基本完工支付工程總造價(jià)的%;計(jì)人民幣(大寫)：________________________________。

(4)工程完工驗(yàn)收后支付工程總造價(jià)的%;計(jì)人民幣(大寫)：____________________。

(5)工程完工三日內(nèi)付清工程全部余款;計(jì)人民幣(大寫)：___________________。

(6)全部工程按雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和施工項(xiàng)目施工。按本合同簽定的工程總造價(jià)一次性由甲方發(fā)包給乙方，如在本合同外有設(shè)計(jì)變更或增加工程量時(shí)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商確認(rèn)，簽訂項(xiàng)目變更作為附加協(xié)議。

四、甲方職責(zé)：

1、開工前與有關(guān)部門辦理相關(guān)裝修手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

2、免費(fèi)提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現(xiàn)場。

3、落實(shí)工程垃圾臨時(shí)堆放處，并負(fù)責(zé)工程垃圾從臨時(shí)堆放處的進(jìn)一步處理。

4、協(xié)調(diào)處理施工時(shí)與鄰居間的關(guān)系。

5、按時(shí)支付工程款，配合做好雙方約定的其它有關(guān)事宜。

五、乙方職責(zé)：

1、按雙方確認(rèn)的圖紙和預(yù)算項(xiàng)目，按國家行業(yè)規(guī)范保質(zhì)保量如期完成合同內(nèi)容。

2、將工程垃圾清至臨時(shí)堆放點(diǎn)(距現(xiàn)場30米以內(nèi))。

3、文明施工，若因違反操作規(guī)程引起工傷事故，責(zé)任自負(fù)。

4、乙方做好雙方約定的其他有關(guān)事宜。

六、有關(guān)安全及防火的約定：甲方提供的施工圖紙操作方法及施工現(xiàn)場應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全措施，保障施工人員及相鄰居民安全。

七、設(shè)計(jì)圖紙的變更：原則上雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谑┕r(shí)不得變更，在不影響總體方案和裝修格調(diào)的前提下，允許甲方在需變更物施工前提出變更請(qǐng)求，在征得設(shè)計(jì)師同意后予以變更，并簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

八、工期延遲：遇下列情況之一，工期順延。

1、停水、停電累計(jì)達(dá)4小時(shí)以上;。

2、甲方工程款未按約定時(shí)限拖延一天以上;。

3、甲方單位或有關(guān)部門人員干擾阻止施工累計(jì)達(dá)一天以上;。

4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計(jì)達(dá)一天以上。

九、違約責(zé)任：

1、若甲方違約造成乙方誤工，施工工期順延。

2、若乙方違約造成工程不能按期完工，工期可順延，每超過一天，甲方扣罰乙房30元/天。

3、其他違約責(zé)任按《合同法》處理。

4、乙方必須嚴(yán)格按合同設(shè)計(jì)圖紙、預(yù)算項(xiàng)目及乙方報(bào)價(jià)書中承諾的材料品牌，質(zhì)量保質(zhì)保量進(jìn)行施工，不得偷工減料或未按合同要求使用劣質(zhì)材料等，如有發(fā)現(xiàn)，甲方完工驗(yàn)收時(shí)，乙方必須無條件更換及返工。

5、自合同簽定起若有一方單方面解約，必須向另一方支付15%的合同違約金。

十、完工移交：工程完工后，乙方應(yīng)先進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，內(nèi)驗(yàn)合格后再通知甲方進(jìn)行正式驗(yàn)收。甲方接到驗(yàn)收通知三天內(nèi)應(yīng)會(huì)同乙方人員一起驗(yàn)收，不能無故拖延，否則視同甲方默認(rèn)驗(yàn)收合格。工程驗(yàn)收合格且甲方余款結(jié)清后，乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方，至此工程全部移交甲方管理。

十一、保修：基礎(chǔ)工程保修期兩年，隱蔽工程保修兩年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工之日算起。

十二、合同仲裁：按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。

十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。合同附件作為合同的組成部分。

十四、合同履行完成后自動(dòng)終止。

住宅裝修合同糾紛篇九

申請(qǐng)?jiān)賹徣耍海詣e，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號(hào)碼，聯(lián)系電話。

被申請(qǐng)人：，住所地，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，聯(lián)系電話。

負(fù)責(zé)人：，該局局長。

被申請(qǐng)人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號(hào)碼，聯(lián)系電話。。

被申請(qǐng)人：，住所地，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，聯(lián)系電話。

法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。

一、申請(qǐng)事由：民事判決書。申請(qǐng)?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng)：“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定，向貴院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

二、申請(qǐng)?jiān)賹彽恼?qǐng)求：

1.請(qǐng)求撤銷民事判決書。

2.改判申請(qǐng)?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。

3.本案訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。

三、具體事實(shí)與理由：申請(qǐng)事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng)：“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊，對(duì)承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò)，認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯(cuò)誤。首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊，并無對(duì)承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò)。其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案;沒有設(shè)計(jì)方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號(hào)朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請(qǐng)?jiān)賹徣藳]有過錯(cuò)。

綜上所述，原審適用法律確有錯(cuò)誤。申請(qǐng)?jiān)賹徣苏?qǐng)貴院依法再審，糾正錯(cuò)誤，維護(hù)申請(qǐng)?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。

此致某高級(jí)人民法院

申請(qǐng)人：

住宅裝修合同糾紛篇十

承包商(以下簡稱乙方):_____________________________________________。

1.裝修施工地點(diǎn):___________市__________________街。

3.合同方式:_____________________。

4.裝修施工內(nèi)容:其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程，如水電裝修工程、墻面裝修、拆墻、拆墻拆地、地板磚和瓷磚鋪裝、吊頂安裝、門窗拆除、水管涂裝、頂面和墻面涂裝、廚具、潔具和燈具安裝、隔斷制作、搬運(yùn)工程等。(采購及搬運(yùn)工作補(bǔ)充協(xié)議:甲方的所有采購應(yīng)在乙方的協(xié)助下完成，在采購過程中，甲方承諾在免費(fèi)的前提下，盡最大努力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料交付給甲方。但是，如果材料供應(yīng)商堅(jiān)持只將貨物交付到甲方住宅樓下或拒絕交付貨物，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)將裝飾材料運(yùn)送到房屋或運(yùn)送到施工現(xiàn)場。

5.總價(jià):________________________________________________________________________大寫(人民幣元整)。以上總價(jià)是根據(jù)乙方對(duì)甲方房屋的實(shí)地考察和對(duì)擬完成工程的初步了解而確定的?？們r(jià)包括乙方承擔(dān)的裝修工程所涉及的所有勞務(wù)..

6.工期:從______________________________________________________________________另一方面，如果雙方通過協(xié)商達(dá)成延長工期的協(xié)議，則按協(xié)議執(zhí)行。

1.乙方(即乙方)在裝修期間承擔(dān)施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對(duì)裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)系甲方，提供材料要求，并對(duì)裝修施工質(zhì)量和施工人員進(jìn)行現(xiàn)場管理。如施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題及給甲方造成的各種損失，應(yīng)由施工隊(duì)承擔(dān)，甲方僅賠償乙方(即乙方)。

2.在裝修過程中，乙方應(yīng)保證全過程的現(xiàn)場施工和管理(陪同甲方采購材料除外)。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并取得批準(zhǔn))。

3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同規(guī)定的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平有疑問，可要求乙方無條件更換。

1.本工程所有裝修材料由甲方提供，裝修施工設(shè)備和工具由乙方提供..

2.甲方負(fù)責(zé)材料的采購和供應(yīng)，材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求并按時(shí)供應(yīng)至現(xiàn)場。乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方提供的材料設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍指示使用，造成工程損失，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方提供的材料到達(dá)現(xiàn)場后，由雙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管和組織施工。因保管或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

3.乙方必須負(fù)責(zé)攜帶材料上樓(瓷磚除外)。

4.為保證工程正常進(jìn)行，乙方必須至少提前一周向甲方提交下一道工序需采購的材料清單，并協(xié)助甲方采購材料，以便甲方在周末采購材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方要求的材料。因甲方提供的材料延誤而造成工期延誤的，由甲方負(fù)責(zé).同時(shí)，乙方必須提供大致準(zhǔn)確的(+/-5-10%)數(shù)量的所需材料。因乙方材料估算錯(cuò)誤導(dǎo)致的重新采購或退回材料的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，或由乙方負(fù)責(zé)將材料運(yùn)輸和退回給供應(yīng)商。

5.甲方采購供應(yīng)的裝修材料和設(shè)備用于本協(xié)議約定的住宅裝修，未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用..如乙方違反此規(guī)定，乙方應(yīng)賠償甲方被挪用材料和設(shè)備價(jià)格的兩倍。

1.本工程應(yīng)符合dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)范》、db31/t30-1999《住宅裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等地方標(biāo)準(zhǔn)和市建設(shè)行政主管部門制定的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.如果甲方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量不合格，影響工程質(zhì)量，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

3.如果質(zhì)量事故是由乙方造成的，返工費(fèi)用和材料損失由乙方承擔(dān)..

4.在施工過程中，如甲方提出設(shè)計(jì)修改意見，增加或減少工程，必須提前與乙方聯(lián)系，工程才能施工。

5.如果某些工序由甲方的材料供應(yīng)商免費(fèi)安裝或由甲方安排的其他單位安裝(如窗戶、櫥柜防火門、臺(tái)面等)。)，甲方應(yīng)提前安排時(shí)間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，避免整體工期的延誤。

6、工程驗(yàn)收——甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的驗(yàn)收手續(xù)。

7.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方收到通知后三天內(nèi)組織驗(yàn)收，并以書面形式辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方并另行確定驗(yàn)收日期?？⒐を?yàn)收合格的，甲方應(yīng)確認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用..

8.工程保修期為一年，自竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起計(jì)算。保修期內(nèi)如因乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)的材料費(fèi)用。

1.甲方應(yīng)提供施工要求(見上述第3條)并與乙方協(xié)商，施工現(xiàn)場應(yīng)滿足防火和防事故的要求，主要包括暢通、合格的電氣線路、燃?xì)夤艿?、自來水等管道。在施工過程中，乙方應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，確保操作人員和附近居民的安全，并遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止管道堵塞、漏水、停電和附近居民房屋的物品損壞等事故。出現(xiàn)上述情況，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

2.在施工中，如涉及改變房屋結(jié)構(gòu)、拆除或改變承重墻、增加樓層(地面)荷載，甲方應(yīng)提出與物業(yè)管理部門協(xié)商，確認(rèn)施工。

3.乙方應(yīng)注意用氣安全，確保爬坡施工安全等安全保障，并提醒施工工程師注意安全。乙方應(yīng)對(duì)任何事故負(fù)全部責(zé)任。

1.項(xiàng)目資金支付方式:項(xiàng)目資金支付時(shí)間表經(jīng)雙方同意后如下:。

甲方應(yīng)向乙方支付人民幣元。

所有瓷磚鋪設(shè)完畢并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方人民幣元整。

所有工程竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣元。

合計(jì)________元整。

1.甲方的工作:。

(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。為乙方提供施工所需的水電必要條件，并說明使用注意事項(xiàng)。

(2)做好施工期間因臨時(shí)使用公共部位造成的鄰里關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

2.乙方的工作:。

(1)參與甲方召集的現(xiàn)場交底..

(2)對(duì)協(xié)議的履行負(fù)全部責(zé)任。按要求組織施工，保質(zhì)保量按時(shí)完成施工任務(wù)。如果在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員，乙方應(yīng)提前通知甲方并征得甲方同意。

1.如甲方未能按本協(xié)議約定的時(shí)間付款，逾期部分應(yīng)按逾期期間的銀行活期存款利率向乙方支付利息。

2.如因乙方原因造成工期延誤，乙方應(yīng)向甲方支付違約金__________________________________________________。

3.如乙方擅自拆除或修改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備、管道，由此造成的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)。

4.工程未辦理驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用工程，造成驗(yàn)收失敗和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

5.如工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未驗(yàn)收，乙方應(yīng)提前進(jìn)行下一階段施工，造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)。

如因工程質(zhì)量發(fā)生爭議，雙方應(yīng)盡可能協(xié)商解決?；蛘呷绻麉f(xié)商失敗，可以提交給:。

______區(qū)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

______人民法院提起訴訟。

1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方如需變更協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)在協(xié)商一致后重新簽署補(bǔ)充條款。

2.在施工過程中，任何一方提出終止協(xié)議，必須以書面形式提交給另一方，雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議，終止本協(xié)議。

3.如乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方可無條件提出暫停協(xié)議，無需征得乙方同意。

1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí)，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝和交付。

2.本協(xié)議簽訂后，項(xiàng)目不得分包。

____年____月____日。