手機閱讀

設計圖紙委托協(xié)議書簡短 設計圖紙委托協(xié)議書簡短范本(2篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-15 21:39:45 頁碼:7
設計圖紙委托協(xié)議書簡短 設計圖紙委托協(xié)議書簡短范本(2篇)
2023-01-15 21:39:45    小編:ZTFB

范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來看看吧

如何寫設計圖紙委托協(xié)議書簡短一

乙方:

依據(jù)《民法典》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就委托設計事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:

一、合同內(nèi)容及要求:

二、設計與制作費用:

設計與制作費用總計為:人民幣¥元,(大寫:元整)。

三、付款方式:

1、甲方需在合同簽訂時付委托設計與制作總費用的50%即人民幣¥_____元(大寫:元整)。

2、乙方將設計制作印刷品交付甲方時,甲方需向乙方支付合同余款,即人民幣¥元(大寫:元整)。

四、設計與制作作品的時間及交付方式:

1、乙方需在雙方約定的時間內(nèi)完成設計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可延期執(zhí)行,延期時間由雙方協(xié)商確定。

五、知識產(chǎn)權約定:

1、甲方在未付清所有委托設計制作費用之前,乙方設計的作品著作權歸乙方,甲方對該作品不享有任何權利。

2、甲方將委托設計制作的所有費用結算完畢后,甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。

六、雙方的權利義務:

甲方權利:

1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,()以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。

2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;

3、甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權;

甲方義務:

1、甲方有義務按照合同約定支付相關費用;

2、甲方有義務提供有關企業(yè)資料或其他有關資料給乙方;

乙方權利:

1、乙方有權要求甲方提供有關企業(yè)資料供乙方設計參考;

2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;

3、乙方對設計的作品享有著作權,有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品:

乙方義務:

1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計與制作。

2、乙方需按照合同約定按時交付設計制作作品。

七、違約責任:

1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同,其預付的費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應當支付全額的設計費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方。

八、合同生效:

本合同一式兩份,甲乙雙方各持對方簽字合同一份,具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

甲方代表簽名:乙方代表簽名:

日期:年月日日期:年月日

廣告設計合同范本(三)

委托人:,以下簡稱甲方。

地址:

電話:

傳真:

受托人:,以下簡稱乙方。

地址:

電話:

傳真:

訂約時間:

訂約地點:

根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國廣告法》和有關法律規(guī)定,甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)充分的友好協(xié)商,就甲方委托乙方承擔其項目的廣告推廣事宜,一致達成如下協(xié)議,并承諾共同遵守。

一、服務內(nèi)容和范圍

甲方委托乙方承擔設計工作,具體服務內(nèi)容包括但不限于本合同附件一,但以平面設計服務為限。

二、合同期限

本合同有效期為(x個月),自20__年x月x日至20__年x月x日止。合同結束之界定以完成工作為準,但總體工作認定時間不得超過合同期限,若有相應延遲,以雙方口頭商定時間為準。

三、服務費用及支付方式

(一)服務費用:為確保項所服務之品牌形象的完整性和系統(tǒng)性,同時保證雙方利益,合同采用分階段計費方式。

合同服務費用,總計人民幣:x元整(¥x元)

(二)1、付款方式:甲方以現(xiàn)金或銀行個人轉(zhuǎn)賬形式向乙方支付。

2、付款時間:

本合同簽訂之日起3個工作日內(nèi),甲方須向乙方支付項目啟動金,計人民幣x元整(¥x元)整。

項目vi系統(tǒng)設計完成,甲方須想乙方支付合同剩余尾款:計人民幣x元整(¥x元)整。乙方在收到相應款項后,將所有涉及之設計文件移交于甲方,合同結束。

四、甲方的權利和義務

1、甲方有權及時對乙方所提交的廣告方案、設計稿和其他書面工作文件提出口頭或書面修改意見和建議,乙方據(jù)此進行修改、調(diào)整。

2、甲方應積極配合乙方工作,按雙方約定的項目進度計劃及時提供乙方服務所需的各種圖片、文字原形資料和相關信息,并對以上資料的合法性、真實性負責,如因使用甲方提供的資料而引起乙方的任何法律糾紛和違規(guī)行為,一切責任均由甲方承擔,乙方不承擔由此產(chǎn)生的直接責任或者間接責任。

3、甲方應出具授權委托書確定甲方的對口銜接人,全權代表甲方對委托項目的總體設計風格及功能要求進行控制負責,并有對所有稿件簽字確認的權利和義務。

4、甲方對委托項目各階段整體設計方案、創(chuàng)意稿等有權提出書面或口頭修改意見和建議,并對乙方修改后最終認可的設計方案予以書面確認。

5、甲方在各階段整體設計方案確定后,有權提出局部修改完善意見,但每次提出的修改意見不應超出上次提出的原則性修改意見。乙方的工作成果經(jīng)甲方簽字認可即為合格。

6、為配合乙方工作,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,以清單形式列出階段工作及時間要求,雙方簽字確定。

7、甲方有權每季度對乙方進行考評,如考評不合格則甲方有權對乙方提出明確的整改意見。下季度如果考評再不合格,則甲方有權終止合同。

五、乙方的權利和義務。

1、乙方承擔甲方廣告推廣服務,應盡職盡責為甲方服務,乙方根據(jù)甲方提出的總體設計風格及功能要求,按照本合同約定為甲方提供設計方案和完成甲方委托的各項事務。

2、乙方由于使用甲方指定文圖資料而侵犯他人肖像權、知識產(chǎn)權等權利的,甲方承擔全部責任。

3、乙方需安排專門人員組成項目工作組,人員如有調(diào)整,乙方須提前三天書面通知甲方。

4、乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標識等,但使用時不能損害甲方的利益。

5、乙方對甲方提出的修正意見,應在甲方發(fā)布實施、制作執(zhí)行等允許的時間內(nèi)進行修改、調(diào)整,直至甲方簽字認可方可定稿。

6、乙方承擔廣告推廣服務的各項內(nèi)容以及文案等應以電子文件或打印稿形式向甲方交付設計稿。乙方在最終設計方案確認后,應嚴格按照設計方案進行推廣執(zhí)行工作。

7、由乙方單方面原因所產(chǎn)生的額外費用,由乙方負責。

8、甲方應尊重乙方的專業(yè)經(jīng)驗和知識,并應考慮乙方工作周期等因素,在乙方提交有關文件后,應及時、完整的以書面形式提出明確的意見,以便乙方有足夠時間保質(zhì)保量完成各項業(yè)務。

六、知識產(chǎn)權的約定

1、甲方承諾對于未支付費用的乙方的創(chuàng)意、設計作品,在未征得乙方書面同意的前提下,不得在任何環(huán)境或條件中使用,亦不得以任何方式直接或者改動、模仿使用,否則乙方有權向甲方追究違約責任或者侵權責任。

2、甲方依照本合同約定的服務費用和付款方式支付全部服務費用后,即擁有本合同約定的創(chuàng)意/設計作品的所有權和專有使用權。因本合同需要變更或者解除的,雙方另行協(xié)商。

3、所有經(jīng)甲方簽字確認的提供給乙方供設計使用的圖片、文字應不存在任何權利缺陷、法律糾紛,若乙方因采用甲方所提供的圖片、文字而產(chǎn)生的法律糾紛及其造成的乙方損失由甲方負責。

4、所有由乙方簽字確認的提供給甲方使用的圖片、設計應不存在任何權利缺陷、法律糾紛,若因甲方采用此圖片、設計而產(chǎn)生的法律糾紛及其造成的甲方全部損失由乙方負責。

5、乙方協(xié)助甲方從第三方購得的設計素材,包括涉及他人著作權、肖像權的圖文資料等,甲方對其使用范圍將按照甲方實際支付購買的版權使用空間和時間加以限定。

6、乙方保證不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(含著作權),否則自行解決由此產(chǎn)生的一切糾紛并承擔全部責任,同時賠償甲方因此受到的所有損失(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等)。

7、乙方因自身宣傳之需而需采用甲方資料和圖片圖紙等須先征得甲方的認可,不得將為甲方提供的logo等設計方案和文件用于任何第三方。

8、乙方在不影響廣告效果的情況下有權在設計作品和載有該作品的媒體廣告、印刷品上署名。

七、保密約定

1、甲乙雙方應保守因履行合同而知悉的商業(yè)秘密,乙方對于為履行本合同所知悉的甲方的一切業(yè)務信息和資料以及乙方完成的工作成果等相關信息,乙方應嚴守機密。

2、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得向與履行本合同無關的任何第三方披露此類信息資料。

3、乙方對甲方提供的素材和合作期間獲悉的甲方商業(yè)秘密(包括但不僅限于中德置業(yè)及中德英倫聯(lián)邦項目的所有策劃、創(chuàng)意、營銷策略和銷售狀況等)負有保密義務,并不得將甲方提供的素材和商業(yè)秘密提供或泄露給其它第三方,亦不得將其用于本合同項目服務以外的其它目的,否則,乙方須按照合同總金額的10%向甲方支付違約金,同時,乙方還應當賠償甲方因此造成的全部損失。此外,甲方有權單方面解除本協(xié)議并不再支付后續(xù)款項。

八、違約責任

1、在規(guī)定付款時間里沒有付款,屬甲方違約。若甲方逾期未付款,乙方提交工作成果時間亦相應順延,同時,每逾期一日,甲方應當支付乙方總金額0.5%的違約金,逾期累計達15日的,乙方有權解除本協(xié)議,甲方應當支付乙方合同總金額10%的違約金。如經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致延遲工作進度,則付款時間相應順延。

2、乙方無合理原因/或非不可抗力,在規(guī)定時間里推遲交付稿件,屬乙方責任。

3、未能事前采?。ɑ蛲ㄖ追讲扇。┖戏ㄊ侄稳〉玫谌桨鏅?、肖像權或其他知識產(chǎn)權,而導致向甲方提供的作品侵犯第三方合法權益的,屬乙方違約。

4、甲、乙雙方未經(jīng)對方書面同意而向任何第三方透露本合同內(nèi)容及相關資料,屬透露方違約。

5、如雙方任何一方嚴重違約,另一方有權變更或終止合同。一方因另一方嚴重違約需要變更或終止合同的,一方必須提前一個月書面通知另一方,并就變更或終止合作事項達成書面協(xié)議。在就終止合作事項達成書面協(xié)議前,雙方的一切權利義務仍然依本合同,包括但不限于完成甲方已授權進行的服務等等。

6、若乙方提供的稿件不能達到甲方要求(甲方應提出明確的書面要求,否則視為滿足甲方要求)。若由于乙方提供設計方案經(jīng)過多次修改后仍達不到甲方要求,致使甲方工作進度延誤。甲方有權終止合同。

7、雙方因“不可抗力”而未能履行本合同的全部或部分時,將根據(jù)不可抗力的影響,免除雙方全部或部分責任(“不可抗力”是指我國法律所明確規(guī)定的各類情形)。

8、除合同已經(jīng)有約定的以外,無論任何一方違約均應依照《民法典》向?qū)Ψ劫r償損失并承擔相應的違約責任。

9.由于乙方工作原因出現(xiàn)失誤導致甲方遭受實際經(jīng)濟損失的,乙方應承擔全額賠償責任。如乙方在工作過程中出現(xiàn)重大失誤,且乙方未在30個工作日內(nèi)采取令甲方滿意的彌補措施的,甲方有權解除本合同,乙方應按照合同總金額的10%向甲方支付違約金并賠償甲方的實際損失。

九、人才保護制度

為保障乙方的正常發(fā)展,甲方在本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議有效期結束后的六個月之內(nèi),不得雇用乙方的工作人員。同時,甲方也不得安排第三方人員在乙方工作環(huán)境內(nèi)工作。

十、爭議解決

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方協(xié)商或者調(diào)解解決。協(xié)商調(diào)解不成的,由合同簽訂地法院管轄。

十一、其他

1、根據(jù)項目進程和廣告服務內(nèi)容制訂工作計劃,雙方協(xié)商定期召開工作協(xié)調(diào)會,乙方每月向甲方提交本月工作清單,甲方應按實審核并簽字確認,月工作清單作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。甲方不得無故不對乙方提交之本月工作清單簽字確認。無故拒絕簽字的,視為其認可該工作清單。

2、經(jīng)甲方簽字確認后的稿件,制作為成品之后如果發(fā)現(xiàn)錯誤,由甲方承擔損失;如乙方?jīng)]有按照甲方書面意見進行修改,由乙方承擔損失。因沒有履行法定廣告審批手續(xù)或者廣告內(nèi)容不實造成發(fā)布廣告違規(guī)的由甲方承擔責任。

3、在履行本合同過程中,雙方認可的報價、工作計劃、工作任務書(單)、協(xié)議均為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等效力。

4、由于甲方特殊需要而發(fā)生的差旅費用,由甲方實報實銷;

5、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商。協(xié)商達成的補充協(xié)議,該補充協(xié)議視同本協(xié)議組成部分。

6、本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,可以變更或解除。

7、本合同一式貳份,雙方簽字蓋章即行生效,甲乙各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。

甲方代表:乙方代表:

日期:年月日日期:年月日

如何寫設計圖紙委托協(xié)議書簡短二

承攬方:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

法定代表人:

定作方:

地址:

電話:

開戶銀行:

帳號:

法定代表人:

定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

品名:

規(guī)格:

單位:

數(shù)量:

備注:

第二條 加工成品質(zhì)量要求:

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條 價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法:

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點:

1、交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;

委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔:

第九條 運輸辦法及費用負擔:

第十條 結算方式及期限:

第十一條 其他:

1、根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

定作方不履行合同的,無權請求返還定金。

承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。

承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。

定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任:

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;

不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;

經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;

變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;

如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;

在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;

協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。

本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;

合同副本一式__________份,交_________各留存一份。

定作方:

代表人:

_________年____月____日

承攬方:

代表人:

_________年____月____日

您可能關注的文檔