道歉信是向他人表示歉意并尋求諒解的一種書面形式。注意總結(jié)的語氣和感情色彩,使得文章更加生動和有感染力。這些總結(jié)范文是從各個領(lǐng)域中精選出來的,具有一定的代表性。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇一
定作方:
承攬方:身份證號碼:
聯(lián)系電話:
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的,應(yīng)當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權(quán)不支付報酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準:承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁印):
簽訂日期:年月日
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)。
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)。
第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣。
第六條:付款辦法。
1、乙方銀行賬戶:________。
戶名:________。
銀行名稱:________。
賬號:________。
2、本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的__________%,即人民幣;。
熱回器及水泵到工地,甲方應(yīng)付乙方總工程款的__________%,即人民幣;。
工程全部完工在驗收之前,甲方應(yīng)付乙方總工程款的__________%,即人民幣。
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價之__________%,即人民幣。
3、保修金條款。
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之__________%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時,乙方可向甲方申請無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
4、經(jīng)乙方申請,甲方應(yīng)當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
5、乙方請領(lǐng)各項工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款。
1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機具、運費、各種應(yīng)付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件。
1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。
2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。
3、如遇圖說附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
4、乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
7、第1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時提供。
本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:
2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
第九條:工程及材料監(jiān)理。
1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時應(yīng)避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
2、履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
4、乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更。
1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
2、甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度。
1、乙方應(yīng)于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
2、乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預(yù)計開工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
3、乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應(yīng)考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)。
第十二條:施工管理。
1、乙方應(yīng)于工程地點明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護設(shè)施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責(zé)賠償。
2、乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
4、乙方負責(zé)所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
5、本工程使用的材料及機具設(shè)備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
6、本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔(dān)。
7、凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責(zé)賠償。
8、本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責(zé)保管與防護。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負責(zé)。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應(yīng)在7、日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗收,超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護責(zé)任)。
9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
10、乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
11、乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負保安責(zé)任。
13、乙方各項施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
14、如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔(dān);如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
16、乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負擔(dān)。
第十三條:工程驗收。
工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責(zé)修復(fù),涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗的,應(yīng)當由政府有關(guān)部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負責(zé)清償。
第十四條:品質(zhì)條款。
11、乙方應(yīng)當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
12、乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
13、乙方應(yīng)設(shè)專門負責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14、乙方于每一細部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
15、乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
16、乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負責(zé)已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復(fù)。
第十五條:違約罰款。
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負責(zé)清償。
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應(yīng)按每日元向乙方計付損失費用;。
(如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。)。
第十六條:保修期限。
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負責(zé)無償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險。
乙方應(yīng)依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責(zé)任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款。
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔(dān)。
第十九條:解約條款。
1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
1、乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
2、乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
3、違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
6、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應(yīng)立即停工,負責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。
7、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負責(zé)賠償。
(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項超過日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負責(zé)賠償)。
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款。
1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
4、一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限。
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款。
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。
第二十三條:通知條款。
1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則。
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:________。
甲方:________有權(quán)簽字人:________。
________年________月________日。
乙方:________有權(quán)簽字人:________。
________年________月________日。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇三
甲方:(發(fā)包方)。
乙方:(承包方)。
附:身份證復(fù)印件電話號碼。
本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
2.工期:_______年___月___日至_______年___月___日。
3.本項工程預(yù)計費用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當符合國家的相關(guān)質(zhì)量標準。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的%,水電完工后支付%,整體竣工驗收合格后支付%。
2.乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)。
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開關(guān)面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算:總價結(jié)算:元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關(guān))訴訟解決。
守約方為維護自己的權(quán)益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除:
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條.其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。
2.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則。
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區(qū)王氏大酒店。
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):。
注:每頁簽名、蓋章。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇四
乙方:_____。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就遼寧天寶華瑞建材有限公司vi制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條:_____廣告牌制作、室內(nèi)展板制作、安裝。
1、規(guī)格:_____外墻體大字。
logo標志圓圈:_____鐵字烤漆1.2mx1.2m。
logo字母(tbhr):_____鐵字烤漆0.35mx0.35m。
第二條:_____工程造價及支付方式。
1、合同總價款:_____共計人民幣元.大寫:_____拾萬仟佰拾元角分。
2、總費用中包含安裝費、吊車費、發(fā)票稅金支付方式:_____。
(1)合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的30%作為預(yù)付款;。
(2)工程安裝完成驗收后,甲方向乙方支付總價款的50%,余20%作為該。
合同的工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
第三條:_____工程期限。
自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起20天內(nèi)完成制作、安裝,并通過驗收。如遇不可抗力因素工期順延。
第四條:雙方權(quán)利和義務(wù)。
甲方:。
辦理vi設(shè)置、安裝所必須的`報批手續(xù)及相關(guān)費用。向乙方提供vi位置并確保此位置無管道線路、可以安裝。按本合同第二條規(guī)定結(jié)算vi制作安裝費用。
乙方:_____。
1、按照合同簽訂的日期內(nèi)制作安裝完畢并通過驗收。嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
2、安裝完畢后,視覺上與圖紙設(shè)計稿不符,乙方應(yīng)無條件更換規(guī)格,重新安裝并承擔(dān)費用。
3、一年內(nèi)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或非人為損壞,乙方應(yīng)免費維修維護。服從現(xiàn)場單位監(jiān)督管理,乙方自行承擔(dān)施工期間伙食。
第五條:_____關(guān)于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi),甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。驗收合格,進入保修期。
2、工程質(zhì)量驗收以國家相關(guān)標準為依據(jù),vi制作安裝應(yīng)當牢固,抗風(fēng)力應(yīng)達到八級。產(chǎn)品3年內(nèi)應(yīng)確保防曬、防雨、不退色。
第六條、關(guān)于施工安全。
1、乙方須自己采取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證安裝區(qū)域附近的結(jié)構(gòu)安全。
2、若因乙方安全措施不到位或?qū)と说陌踩逃坏轿?,所發(fā)生的安全事故,一切后果由乙方承擔(dān)。
3、因設(shè)計原因或施工質(zhì)量造成的人員、財物、建筑物的傷害,由乙方一并承擔(dān)。
第七條、違約責(zé)任:_____。
1、甲方未能按合同規(guī)定時間付款,每逾期一日,應(yīng)以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定時間制作、安裝完成vi制作,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達到乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,均由甲方負責(zé),乙方不退還預(yù)付款。
第八條、保修期限:_____。
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
第九條、爭議解決方式:_____。
甲方所在地人民法院。
第十條、合同生效時間。
雙方簽字蓋章后生效。
第十一條、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____乙方:_____。
(蓋章)(蓋章)。
日期:_____年月日日期:_____年月日
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇五
乙方:_________________。
一、安裝的項目名稱和地點:_________________。
三、完成安裝的期限:_________________。
四、安裝的質(zhì)量要求:_________________。
六、安裝報酬的結(jié)算支付時間:_________________。
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的,雙方協(xié)商解決,不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效,協(xié)議書一式二份,雙方各一份。
甲方:______________廠乙方:_________________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:廣告(以下簡稱乙方)甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
1、廣告牌規(guī)格:
2、材質(zhì):
3、要求:。
安裝地點:
三:工程造價及支付方式。
1.廣告牌制作費(即合同總價款):共計人民幣元,大寫元整。
2.支付方式:
合同簽訂時甲方預(yù)付百分之三十工程款。
制作安裝完成后,經(jīng)甲方驗收合格,即付清所有工程款項。
四:工程期限。
1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風(fēng))工期順延。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務(wù)。
甲方:
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見,以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。
5、負責(zé)施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。
乙方:
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。
第1頁(本合同共2頁,蓋騎縫章)。
請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設(shè)計的作品享有著作權(quán)。
六:關(guān)于驗收。
1.乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi),甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2.工程質(zhì)量驗收以國家鋼結(jié)構(gòu)施工標準為依據(jù),廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當牢固,抗風(fēng)力應(yīng)達到7級。
七、違約責(zé)任:
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應(yīng)以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達標乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失.
4.如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責(zé)。乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān):
1、在本廣告的制作、設(shè)置過程中,如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害,均與甲方無關(guān)。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。
九、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目鋼體質(zhì)保半年。人為損毀乙方不負責(zé)保修。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。
甲方:____乙方:____。
(蓋章)(蓋章)。
法人/授權(quán)代表(簽字):________法人/授權(quán)代表(簽字):____。
聯(lián)系電話:________聯(lián)系電話:________。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇七
傳真:_________________傳真:_________________。
電話:_________________電話:_________________。
部門:_________________部門:_________________。
根據(jù)《__________》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:(下稱“本工程”或“工程”)。
第三條:工程范圍:(詳如本合同圖說附件一)。
第四條:工程期限:本工程的開工日期為__________年__________月__________日(下稱“開工日”),并自開工日起計60個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣_________________元。
第六條:付款辦法。
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%,即人民幣__________元;。
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價之12%,即人民幣__________元。
6.3保修金條款。
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時,乙方可向甲方申請無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
6.4經(jīng)乙方申請,甲方應(yīng)當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款,七日內(nèi)核對保修金,并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領(lǐng)各項工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款。
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機具、運費、各種應(yīng)付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、_________費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件。
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容,對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時提供。
(本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8.1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
第九條:工程及材料監(jiān)理。
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時應(yīng)避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗,如檢驗結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更。
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度。
11.1乙方應(yīng)于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預(yù)計開工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應(yīng)考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)。
第十二條:施工管理。
12.1乙方應(yīng)于工程地點明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護設(shè)施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責(zé)賠償。
12.2乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負責(zé)所有工人的管理、安全、_______、_______及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設(shè)備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔(dān)。
12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責(zé)賠償。
12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責(zé)保管與防護。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負責(zé)。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗收,超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護責(zé)任)。
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
12.10乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負保安責(zé)任。
12.13乙方各項施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗_______用由乙方承擔(dān);如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗_______用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負擔(dān)。
第十三條:工程驗收。
工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責(zé)修復(fù),涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗的,應(yīng)當由政府有關(guān)部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負責(zé)清償。
第十四條:品質(zhì)條款。
14.1乙方應(yīng)當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3乙方應(yīng)設(shè)專門負責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負責(zé)已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復(fù)。
第十五條:違約罰款。
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負責(zé)清償。
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應(yīng)按每日元向乙方計付損失費用;。
第十六條:保修期限。
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方驗收合格之日起為期貳年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件,負責(zé)無償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程_______。
乙方應(yīng)依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害_______,并自付_______費,并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該_______的_______單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的_______約定如下:
本工程未約定_______條款。
本工程由甲方向國內(nèi)_______公司辦理工程一切險及第三人意外責(zé)任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請_______、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款。
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔(dān)。
第十九條:解約條款。
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的'指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應(yīng)立即停工,負責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負責(zé)賠償。
(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項超過日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負責(zé)賠償)。
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款。
20.1乙方在本工程完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限。
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款。
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。
第二十三條:通知條款。
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則。
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇八
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
1、廣告牌規(guī)格:
2、材質(zhì):
3、要求:。
安裝地點:
第三條:工程造價及支付方式。
共計人民幣元,大寫元整。
2.支付方式:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的50%,即元為預(yù)付款。
廠內(nèi)制作完成,進入現(xiàn)場組裝時,向乙方支付總價款的30%,即元為進度款。
工程安裝完畢,甲方向乙方支付總價款的17%,即元為尾款,其余款項為該合同工程質(zhì)量保證金,半年內(nèi)付清。
第四條:工程期限。
自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起天。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風(fēng))工期順延。
第五條、雙方權(quán)利、義務(wù)。
甲方:
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
3、負責(zé)施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。
乙方:
1、自甲方通知可以現(xiàn)場澆筑地基起日內(nèi)按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。
如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
第六條:關(guān)于驗收。
1.乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi),甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
驗收合格,進入保修期。
2.工程質(zhì)量驗收以國家鋼結(jié)構(gòu)施工標準為依據(jù),廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當牢固,抗風(fēng)力應(yīng)達到8級。
第七條、違約責(zé)任:
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應(yīng)以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。
如未達標乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失.
4.如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責(zé),乙方不退還預(yù)付款。
并有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目整體質(zhì)保半年。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
甲方:
乙方:
(蓋章)(蓋章)。
法人/授權(quán)代表(簽字):法人/授權(quán)代表(簽字):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:年月日日期:年月日
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇九
乙方:_________法人代表:_________。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠的原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)國家法律、法規(guī),就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議:
一、工程范圍和工作內(nèi)容。
1、工程名稱:
2、工程范圍:工程護欄的'制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容:乙方按甲方提供的護欄設(shè)計、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期。
本工程項目工期為_________日。自_____年____月____日至____年____月____日。
三、工程價款及付款方式。
(一)工程價款。
以上工程造價共計:_________元,大寫:_________元整。
(二)結(jié)算方式。
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責(zé),乙方要采取措施保證人員安全,在施工過程中,存放、保管好材料,防止學(xué)生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年,保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求:護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼,2m一個,底部加預(yù)埋件,水泥澆筑;其余部分為3×3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決,解決不成,經(jīng)法律途徑解決。
甲方:_________(簽章)乙方:_________(簽章)。
負責(zé)人:_________負責(zé)人:_________。
代理人:_________。
____年____月____日。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇十
乙方:(以下簡稱乙方)_______。
一項目名稱和地點。
1項目名稱:型廣告塔座。
2工程地點:_______。
二工程內(nèi)容:
2乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸安裝、面板馬道基礎(chǔ)燈具由乙方自理合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三承包方式和造價:
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工、
四工程價款支付結(jié)算方式:
五工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
6甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算,負責(zé)組織工程竣工驗收。
(二)乙方責(zé)任。
6非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
八附件:
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。
甲方:_______。
乙方:_______。
時間:_______。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇十一
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
3.本項工程預(yù)計費用_______元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
1.本工程應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20_________及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50327-20_________并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內(nèi)容:
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關(guān)面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算:
總價結(jié)算:_____元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式:
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。
2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務(wù)費。
第十條附則(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
安裝承攬協(xié)議的范文通用篇十二
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬廣告牌的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議:
1、廣告牌規(guī)格:__________。
2、材質(zhì):__________。
3、要求:__________。
安裝地點:____________________。
三、工程造價及支付方式。
1.廣告牌制作費:共計人民幣__________元,大寫__________元整。
2.支付方式:
合同簽訂時甲方預(yù)付程款__________元,大寫__________元。
制作安裝完成后,經(jīng)甲方驗收合格,即付清所有工程款項。
四、工程期限。
1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素工期順延。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務(wù)。
甲方:
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見,以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工,因未實際測量導(dǎo)致的人、財、物的損害由甲方承擔(dān)。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。
5、負責(zé)提供施工現(xiàn)場的水、電等設(shè)施齊全,供乙方使用。
乙方:
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖方案不符,應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、確保施工嚴格按照規(guī)定操作,未按規(guī)定操作所造成的人、財、物的損害,由乙方負責(zé)。
六、關(guān)于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi),甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當牢固,抗風(fēng)力應(yīng)達到6級。
七、違約責(zé)任:
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝成廣告牌,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到相關(guān)標準。如未達標乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責(zé),預(yù)付工程款項不予退還,乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān):
1、在本廣告的制作、安裝過程中,如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害,均與甲方無關(guān)。
2、本廣告安裝制作完畢后,因不可抗力的因素如重大自然災(zāi)害、安裝建筑物本身質(zhì)量問題等,造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛與乙方無關(guān)。
九、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目保修__________年。人為損毀乙方不負責(zé)保修。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、本合同除簽章部分外,均為打印,手寫、涂改無效。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十二、本協(xié)議自簽訂之日起__________年后自動失效。
十三、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________。
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________。
您可能關(guān)注的文檔
- 2023年電力過戶協(xié)議書(模板10篇)
- 哺乳期間夜間不留宿申請書如何寫 哺乳期申請不上夜班申請書范文(四篇)
- 2023年聯(lián)合體投標協(xié)議書填內(nèi)容(通用17篇)
- 最新開題報告范文懲戒行為通用(大全12篇)
- 公租房降租申請書(精選10篇)
- 店鋪意向協(xié)議書簡短(模板8篇)
- 2023年套房承包協(xié)議書(匯總8篇)
- 產(chǎn)品試點協(xié)議書簡短(精選16篇)
- 中國風(fēng)景園林申請書格式 中國園林論文格式(7篇)
- 大學(xué)生補選課申請書簡短 大學(xué)選課補選申請書(5篇)
- 探索平面設(shè)計師工作總結(jié)的重要性(匯總14篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)體會與收獲大全(20篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)的實用指南(熱門18篇)
- 免費個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費模板推薦(通用20篇)
- 免費個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書(通用23篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的重要性范文(19篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的核心要點(專業(yè)16篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結(jié)與計劃(模板18篇)
- 教學(xué)秘書的工作總結(jié)案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結(jié)與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運動會總結(jié)(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結(jié)報告(熱門18篇)
- 工藝技術(shù)員工作總結(jié)(專業(yè)18篇)
- 大學(xué)學(xué)生會秘書處工作總結(jié)(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(jié)(專業(yè)14篇)
相關(guān)文檔
-
2023年設(shè)備
安 裝 承 攬 合同(通用14篇)50下載數(shù) 205閱讀數(shù) -
承 攬 合同和加工承 攬 合同(匯總9篇)16下載數(shù) 464閱讀數(shù) -
工程
承 攬 合同糾紛(優(yōu)秀11篇)50下載數(shù) 939閱讀數(shù) -
最新
承 攬 裝 修協(xié)議書簡短(通用18篇)46下載數(shù) 441閱讀數(shù) -
2023年家庭
裝 修承 攬 合同糾紛(大全17篇)44下載數(shù) 619閱讀數(shù) -
裝 卸承 攬 合同(通用20篇)36下載數(shù) 137閱讀數(shù) -
運輸
承 攬 協(xié)議書(通用9篇)31下載數(shù) 507閱讀數(shù) -
快遞
承 攬 協(xié)議書(優(yōu)質(zhì)18篇)12下載數(shù) 392閱讀數(shù) -
最新
承 攬 合同糾紛(優(yōu)質(zhì)14篇)47下載數(shù) 237閱讀數(shù) -
最新
承 攬 廣告牌制作安 裝 協(xié)議書通用(優(yōu)秀8篇)42下載數(shù) 642閱讀數(shù)