最新承攬合同完整范文(通用9篇)

合同是商務(wù)活動中的基本文件，能夠確保雙方權(quán)益平等。1.要寫一份合同，首先需要明確各方的權(quán)益和合同的目的。合同的執(zhí)行過程中可能會遇到一些問題，以下是一些常見問題的處理方法，供大家參考。

承攬合同完整篇一

簽定時(shí)間：

依據(jù)《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求。

項(xiàng)目：__________________________。

廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號________________________。

承攬方應(yīng)按《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，向委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。

第二條廣告費(fèi)及支付方法。

廣告費(fèi)。

類別單價(jià)數(shù)量金額備注。

設(shè)計(jì)、制作費(fèi)。

發(fā)布費(fèi)。

代理費(fèi)。

合計(jì)金額。

第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。

第四條違約責(zé)任。

委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費(fèi)用的________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的__________賠付違約金。

承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費(fèi)的__________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的__________賠付違約金。

其他違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條糾紛解決方式。

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第項(xiàng)規(guī)定辦理。

1、向__________地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁。

2、向__________地人民法院起訴。

第七條附則：

本合同有限期限：自__日生效至__日終止。

委托方：承攬方：

單位名稱：單位名稱：

地址：地址：

郵政編碼：郵政編碼：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

承攬合同完整篇二

一、標(biāo)的名稱_____________系統(tǒng)。

二、交易金額_____________元整。

三、安裝，教育訓(xùn)練及驗(yàn)收定義。

1.系統(tǒng)上線一個(gè)月無明顯bug。

2.上線后兩周完成系統(tǒng)使用之教育訓(xùn)練。

四、系統(tǒng)交付及安裝。

1.系統(tǒng)光盤程序一份。

2.系統(tǒng)安裝手冊一份。

五、付款辦法。

1.付款期別：_____________(可選項(xiàng)：分期付款、一次付清、按時(shí)收費(fèi)、月結(jié)。)。

2.付款方式：_____________(可選項(xiàng)：支票--60日兌現(xiàn)、現(xiàn)金。)。

六、罰則。

1.如因可歸責(zé)于乙方之事由，致無法如期完成本案時(shí)，每逾一日按本案系統(tǒng)總價(jià)千分之五計(jì)罰，但以不超過本合約購價(jià)款費(fèi)用為限建置期。

2.如因可歸責(zé)于乙方之事由，乙方無法在甲方提出系統(tǒng)bug后一個(gè)月內(nèi)有效解決修正，每逾一日按本案系統(tǒng)總價(jià)千分之五計(jì)罰，但以不超過本合約購價(jià)款費(fèi)用為限。

七、保固維護(hù)。

1.乙方自系統(tǒng)上線且正式驗(yàn)收完成之日起，提供一年免費(fèi)保固，包括系統(tǒng)之修正。

2.甲方得視需要于約滿前二個(gè)月與乙方另訂維護(hù)合約.保固期滿后，甲方修改系統(tǒng)或教育訓(xùn)練之要求應(yīng)與乙方另定合約為之。

八、智財(cái)權(quán)之瑕疵膽保責(zé)任。

1.本系統(tǒng)相關(guān)之智能財(cái)產(chǎn)為乙方所有，授權(quán)甲方于業(yè)務(wù)范圍內(nèi)運(yùn)用，產(chǎn)品非經(jīng)乙方之修改衍生者，所有權(quán)不屬于乙方。

2.乙方擔(dān)保提供之系統(tǒng)無侵害他人智能財(cái)產(chǎn)權(quán)之情事.如有侵害，乙方自負(fù)損賠責(zé)任。

九、保密條款。

乙方同意因參與本項(xiàng)目而知悉或持有甲方之商業(yè)機(jī)密及其它機(jī)密信息，負(fù)有保密義務(wù)，乙方不得以任何方法泄漏或公開予其它第三人，亦不得為自己或其它人之利益，使用該信息。乙方違反本契約之約定者，甲方有權(quán)立即終止本契約，若甲方受有損害時(shí)，甲方并得向乙方請求損害賠償。乙方員工之違約行為，亦視為乙方之違約。

十、合約終止。

不經(jīng)對方之書面同意，不得終止本合約.雙方對他方不屢行本合約之條款，得于書面催告履行無效后，以書面通知終止合約并請求賠償。

十一、紛爭處理。

經(jīng)甲乙雙方誠意協(xié)調(diào)后，如仍未能圓滿解決合約履行之紛爭，雙方同意以_____________法院為第一審管轄法院。

負(fù)責(zé)人：_____________。

統(tǒng)一編號：_____________。

磚址：_____________。

電話：____________。

負(fù)責(zé)人：_____________。

身分證字號：_____________。

磚址：_____________。

電話：_____________。

_____年_____月_____日。

承攬合同完整篇三

承包方(簽章)________________(以下稱乙方)。

乙方承包甲方(__________________)裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《___________》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：工程概況。

工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程;。

承包方式：乙方包工包料;。

工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣(大寫)____________元。

施工工期：本工程暫定自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工，總工期為日歷______天;另質(zhì)保期限為______個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等。

甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止。

工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

工程量變化和設(shè)計(jì)變更。

(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效。

(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。

(3)乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的，還須另行賠償。

(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

合同終止。

(2)甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同;。

(3)因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的;。

(4)本合同履行期限屆滿自行終止;。

(5)本合同依法解除。

第四條：工期延誤。

以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。

(2)不可抗力因素;。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)。

甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。

乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場地;。

承攬合同完整篇四

定作人：

承攬人：

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：年月日。

根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)。

品名：(應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)。

規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)。

數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位)。

備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)。

第二條合同價(jià)款。

合同價(jià)款總額：(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)。

付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。

付款時(shí)間：(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱)。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))。

以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：(注：可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二)。

定作人于年月日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)。

承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供。

定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人。

定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)。

驗(yàn)收方法：(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)。

定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：(寫明具體時(shí)間年、月、日)。

定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：(寫明詳細(xì)地址)。

驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)。

雙方約定由定作人自提定作物。

自提定作物的時(shí)間：(寫明年、月、日)。

自提定作物的地點(diǎn)：(寫明詳細(xì)地址不可省略)。

雙方約定由承攬人送交定作物。

送交定作物的時(shí)間：(如選擇了，則在空格處劃線)。

送交定作物的地點(diǎn)：(如選擇了，則在空格處劃線)。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

費(fèi)用負(fù)擔(dān)：(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))。

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

定作物的運(yùn)輸方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修。

定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)。

在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款。

定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)。

定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：(寫明年、月、日)。

定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)。

定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：(寫明年、月、日)。

第十二條承攬人的違約責(zé)任：

未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的____________%的違約金。

未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的________________%的違約金。

由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

其它違約責(zé)任：_______________。

第十三條定作人的違約責(zé)任：

未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應(yīng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。

無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

其它違約責(zé)任：____________。

第十四條不可抗力。

在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭議的解決方式。

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：

1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。

2.依法向_______________人民法院起訴。

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。

委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號郵政編碼：郵政編碼：

合同簽訂時(shí)間：年月日。

承攬合同完整篇五

依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求。

項(xiàng)目：____________________________。

承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。

發(fā)布地點(diǎn)或形式:_______________________。

顏色:____________________________。

規(guī)格或材料:___________________________。

刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：____________

其他要求：____________________________。

第二條費(fèi)用及支付辦法。

費(fèi)用：

設(shè)計(jì)、制作費(fèi)。

發(fā)布費(fèi)。

代理費(fèi)。

合計(jì)金額。

結(jié)算方式和期限：____________________________。

承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。

第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。

______________________________________________________。

第四條違約責(zé)任。

委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的____________償付違約金。

承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的________________________支付違約金。

其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條合同爭議解決方式。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：

提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;。

5、2依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項(xiàng)。

____________________________________________________________。

第七條附則。

本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。

本合同有效期：自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。

委托方單位名稱：

地址：

郵編：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳號：

稅號：

日期：

承攬方單位名稱：

地址：

郵編：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳號：

稅號：

日期：

承攬合同完整篇六

承攬方_______有限公司簽訂日期：_______年_______月_______日依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告承攬要求。

項(xiàng)目：________。

制作地點(diǎn)：________。

顏色規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作，以委托方簽字稿為準(zhǔn);。

起訖時(shí)間日期：________年________月________日

第二條廣告制作費(fèi)及支付方廣告制作費(fèi)。

廣告制作與安裝費(fèi)。

乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。

結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間委托方指定人員現(xiàn)場驗(yàn)收。

第四條違約責(zé)任。

委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費(fèi)的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的2‰，償付違約金。

承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2‰，償付違約金。

其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條糾紛解決方式。

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(1、2)項(xiàng)規(guī)定辦理。

1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;。

2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

第六條附則。

本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。

甲方：_______。

乙方：_______。

簽于：______________。

承攬合同完整篇七

簽訂日期：_______年_______月_______日

依《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

項(xiàng)目：________。

制作地點(diǎn)：________。

顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作，以委托方簽字稿為準(zhǔn)；

起訖時(shí)間、日期：________年________月________日

廣告制作與安裝費(fèi)。

乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。

結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。

委托方指定人員現(xiàn)場驗(yàn)收。

委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費(fèi)的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的2‰，償付違約金。

承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2%，償付違約金。

其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項(xiàng)規(guī)定辦理。

1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請_____；

2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。

甲方：______________。

乙方：______________。

_______年_______月_______日。

承攬合同完整篇八

(甲方)：

(乙方)：

鑒定地點(diǎn)：xx縣。

鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日。

根據(jù)《_合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求。

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù)，車輛情況分別為：

1、廠牌車型，營運(yùn)證號碼，發(fā)動機(jī)號，車架，

2、廠牌車型，營運(yùn)證號碼，發(fā)動機(jī)號，車架。

第二條、服務(wù)期限。

期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計(jì)天。

第三條、服務(wù)費(fèi)用。

合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。

第四條、甲方責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。

3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。

5、負(fù)責(zé)機(jī)動車第三者責(zé)任保險(xiǎn)、車輛損失保險(xiǎn)、司乘座位保險(xiǎn)、玻璃破碎保險(xiǎn)等。

6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。

7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。

9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。

10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。

12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。

13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。

14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險(xiǎn)公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。

15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。

第五條、乙方責(zé)任。

1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。

3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式。

1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定。

1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。

2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

甲方：

乙方：

單位名稱(章)：

單位名稱(章)。

：單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

20xx年xx月xx日。

承攬合同完整篇九

委托方：_____________(以下稱甲方)。

承接方：_____________(以下稱乙方)。

簽約地點(diǎn)：________________________。

施工地點(diǎn)：________________________。

簽約時(shí)間：________________________。

1.合同內(nèi)容。

本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：___________________________。

(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)。

2.合同金額。

合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)。

合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。

3.付款方式。

付款。

合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。

設(shè)備進(jìn)度款。

當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。

工程結(jié)算付款。

本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%，即人民幣___________(rmb______)。

最終驗(yàn)收付款。

經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。

其它事項(xiàng)。

4.合同雙方責(zé)任。

甲方責(zé)任。

按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。

乙方責(zé)任。

按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。

負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。

向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))。

5.安裝及調(diào)試。

安裝及調(diào)試責(zé)任。

乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

6.其它。

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

甲方：________________。

乙方：___________________。

地址：________________。

地址：___________________。

電話：________________。

電話：___________________。

傳真：________________。

傳真：___________________。

簽約代表：____________。

簽約代表：_______________。

指定聯(lián)絡(luò)人員：________。

指定聯(lián)絡(luò)人員：___________。