索賠函范文英文 索賠函英語作文模板(8篇)

人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

關于索賠函范文英文一

重慶南州建設監(jiān)理有限公司

由于北京大學口腔醫(yī)院門診部門診樓抗震加固改造工程在施工過程中受到來至社會人員的干擾，無法繼續(xù)施工，受到干擾的時間有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。給我方帶來較大的經(jīng)濟損失及工期拖延。

我方特向貴方表示費用及工期索賠意向，期間發(fā)生了如下?lián)p失：

1、施工人員窩工補償費、進出場費。

2、設備窩工補償費、進出場費。

3、其他相關的企業(yè)管理費、現(xiàn)場經(jīng)費。

北京中建華通建設發(fā)展有限公司

10-5

關于索賠函范文英文二

致：xx公司管道項目部：

xx油庫改擴建安裝工程從20xx年12月8日開工于20xx年5月20工程中間交。歷時17個月，比合同工期推遲了13個月。由于合肥油庫是改造安裝工程，從2013年4月以后工藝管道施工受到油庫生產(chǎn)經(jīng)營、圖紙設計變更、材料供貨等多方面原因的的影響，使的我施工方無法正常、連續(xù)地施工。和業(yè)主取消了2臺5000m3儲罐安裝，給我方帶來較大的經(jīng)濟損失。

我方特向貴方表示費用索賠意向，期間發(fā)生了如下?lián)p失：

1、施工人員20作文13年4月至2014年4月施工功效降低索賠。

2、2013年4月至2014年4月施工現(xiàn)場管理費索賠3、其他相關的企業(yè)管理費、現(xiàn)場經(jīng)費索賠。

4、5000m3儲罐胎具、器具的制作、運輸發(fā)生費用索賠。

xx公司

xx-xx

關于索賠函范文英文三

致：中邦建設工程有限公司

茲由我單位施工的江夏區(qū)清水入江一期工程——紙坊泵站至江夏污水處理廠傳輸工程，于20xx年05月07日開始kd0+133.5工作井頂管頂進工作，19點30分頂進時發(fā)現(xiàn)廢棄雨水d1200鋼筋混凝土管道，且g107道路改造工程與頂管工作井、頂管管線平面位置及高程有待確認，以上兩個原因造成工程持續(xù)停工。

工程停工后，因工程復工時間無法確定，為保證工程復工后能夠及時組織人員進行施工，我項目部積極組織施工班組開會，做好工人的安撫工作，避免工人的流失，對現(xiàn)場機械進行檢查，維護、保養(yǎng)，對現(xiàn)場周轉材料的清理，堆碼，對現(xiàn)場安全設備、設施及安全隱患進行排查，整改，等候工程復工，在此停工期間給我施工單位造成較大的經(jīng)濟損失和工期延誤。

停工期間發(fā)生的費用及損失如下：

1: 施工人員的誤工費; 2：項目部管理人員的管理費; 3：機械設備的閑置費。

我施工單位按照合同約定內(nèi)容的程序向貴單位提交費用的索賠意向。

浙江永明市政園林工程有限公司

x年05月20日

關于索賠函范文英文四

致：陜北礦業(yè)有限責任公司技改部。

陜西中安監(jiān)理公司。

我單位在機修車間工程施工中預到地方老鄉(xiāng)因不明原因生事而發(fā)生停工一事和不明原因大網(wǎng)高壓停電停工所引起的工程費用一事提出索賠報告。

1：我方從20xx年5月13日開工以來積極組織施工隊伍不分晝夜的緊張施工，5月19日驗收基層合格，5月20日剛進入基層沙礫石回填工作，在5月21日由于不明地方老鄉(xiāng)因與礦上發(fā)生的不明原因的沖突而致我單位的工程無法正常進行而停工至5月28日中午10點才重新施工，其中發(fā)生的人工費和機健費用如下：

5.21至5.28共計7天時間，每天工作12小時：

早晨5點至8點，中午9點至13點，下午15點至20點。

1}：人工費：管理人員：五人*7=35日*1.5=52.5工日。

施工人員：21人*7=147日*1.5=20.工日。

2：}機鍵費：壓路機7*一小時400元*12=33600元

裝栽機7*一小時200元*12=16800元 2：在我方二次施工中的基礎墊層混凝土剛剛完成進入獨立柱鋼筋混凝土基礎施工時，有因大網(wǎng)高壓停電而發(fā)生的停工費用：

6.19中午10：00左右停電至21日中午11：30來電

共計：停工工時25.5小時。

1：管理人員：5人*25.5/8=16.2工日。

2：鋼筋工：8人*25.5/8=25.5工日。

3：木工班：17*25.5/8=54.2工日。

4：施工班：22人*25.5/8=70.13工日。

5：其他工人：12*25.5/8=38.32工日。

以上是我方發(fā)生的實際費用，敬請你們給予解決答復為盼最終費用按決算走。

陜西中原建司十四項目部

20xx.6.23

關于索賠函范文英文五

工程公司：

律師事務所受xx公司委托，就貴公司拖欠我委托人工程款一事，特致函貴公司如下：

我委托人與貴公司于x年x月x日簽訂《工程施工合同》，約定由貴公司負責工程所需石料的采購，我委托人提供機器設備，負責石料的拋載等工作。自x年x月x日我委托人進行石料拋載工作以來，共組織型號的機器設備 5臺進行施工，在貴公司未支付任何工程款的情況下完成了大部分的工程。在此期間，由于貴公司石料供應中斷導致兩次停工，第一次停工期間為：第二次停工期間為：這兩次停工導致我委托人無法繼續(xù)履行施工義務。直接導致機器設備停運，給我委托人造成50萬元滯期窩工損失。

關于以上事實，貴公司在對我委托人的《關于的索賠款的函》的答復中均予以認可，但此后雖經(jīng)多次催要，貴公司卻遲遲不履行賠償之義務，時至今日仍拖欠我委托人上述工程款。

根據(jù)貴公司與我委托人簽訂的《工程施工合同》，貴公司作為合同甲方，負有保證石料供應之義務，而貴公司因自身原因中斷、停止石料供應的行為違反了合同約定，構成嚴重違約，直接導致我委托人機器設備停運，造成巨大經(jīng)濟損失。根據(jù)我國《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”之規(guī)定和第一百二十條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”之規(guī)定，貴公司對我委托人的工程款支付及遲延履行賠償義務之相應利息損失應予全額賠償。

本所律師在此催告貴公司在接到本函后7日內(nèi)立即與我委托人聯(lián)系，并履行以下義務：

支付我委托人工程款50萬元及相應利息損失(自x年x月x日起至實際履行之日按銀行同期貸款利率計算)。

如果貴公司未依照本催告函履行上述義務，我委托人將依法向法院提起訴訟以維護其合法權益。我方不因在起訴前向貴公司發(fā)送本催告函而放棄所享有的任何權利。

此致

律師事務所

x年x月x日

關于索賠函范文英文六

1、開展新車首次保養(yǎng)的索賠工作，正常維修車輛配件的索賠工作

2、保存好每天的單據(jù)，每天整理好單據(jù)。

3、在堅持三包原則的基礎上維護客戶的正當權益，負責對客戶的解釋工作

4、將索賠件按時返廠，協(xié)助財務人員與廠家結算三包費用。

5、與廠家的索賠信息和政策進行定期的溝通。

6、熟悉車輛配件名稱，懂得三包范圍內(nèi)的所有零件，以及零件三包的時間。

7、對索賠配件上貼好標簽，擺放到指定位置。

8、負責填寫，打印信息報告，以及申請單填寫工作。

9、負責每月保修零配件申請表匯總存檔。

10、完成領導交辦的其他任務。

關于索賠函范文英文七

工程公司：

律師事務所受xx公司委托，就貴公司拖欠我委托人工程款一事，特致函貴公司如下：

我委托人與貴公司于x年x月x日簽訂《工程施工合同》，約定由貴公司負責工程所需石料的采購，我委托人提供機器設備，負責石料的拋載等工作。自x年x月x日我委托人進行石料拋載工作以來，共組織型號的機器設備 5臺進行施工，在貴公司未支付任何工程款的情況下完成了大部分的工程。在此期間，由于貴公司石料供應中斷導致兩次停工，第一次停工期間為：第二次停工期間為：這兩次停工導致我委托人無法繼續(xù)履行施工義務。直接導致機器設備停運，給我委托人造成50萬元滯期窩工損失。

關于以上事實，貴公司在對我委托人的《關于的索賠款的函》的答復中均予以認可，但此后雖經(jīng)多次催要，貴公司卻遲遲不履行賠償之義務，時至今日仍拖欠我委托人上述工程款。

根據(jù)貴公司與我委托人簽訂的《工程施工合同》，貴公司作為合同甲方，負有保證石料供應之義務，而貴公司因自身原因中斷、停止石料供應的行為違反了合同約定，構成嚴重違約，直接導致我委托人機器設備停運，造成巨大經(jīng)濟損失。根據(jù)我國《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”之規(guī)定和第一百二十條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”之規(guī)定，貴公司對我委托人的工程款支付及遲延履行賠償義務之相應利息損失應予全額賠償。

本所律師在此催告貴公司在接到本函后7日內(nèi)立即與我委托人聯(lián)系，并履行以下義務：

支付我委托人工程款50萬元及相應利息損失(自x年x月x日起至實際履行之日按銀行同期貸款利率計算)。

如果貴公司未依照本催告函履行上述義務，我委托人將依法向法院提起訴訟以維護其合法權益。我方不因在起訴前向貴公司發(fā)送本催告函而放棄所享有的任何權利。

此致

律師事務所

x年x月x日

關于索賠函范文英文八

一、 熟悉授權公司索賠業(yè)務的具體工作流程。

二、 負責協(xié)助業(yè)務接待，認真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準確性。

三、 負責按規(guī)范流程輸索賠申請及相應索賠事務。

四、 負責定期整理和妥善保存所有索賠檔案。

五、 負責在授權公司開展的質量返修和相關活動中，報表資料的傳遞與交流。

六、 負責按授權公司要求妥善保管索賠件和及時按要求回運。

七、 負責客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。

八、 主動收集、反饋有關車輛維修質量、技術等相關信息給相關部門。

九、 積極向客戶宣導授權公司的索賠條例。

十、 完成部門負責人交辦的相關工作。