心中有不少心得體會時,不如來好好地做個總結(jié),寫一篇心得體會,如此可以一直更新迭代自己的想法。那么心得體會該怎么寫?想必這讓大家都很苦惱吧。以下是我?guī)痛蠹艺淼淖钚滦牡皿w會范文大全,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
2022建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)論文心得體會實用一
乙方: ?(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn),工程量竣工后以審計為準(zhǔn))
四、 工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、 質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。辦公室裝修合同范本
六、 付款方式
完工一次性結(jié)算
七、雙方責(zé)任
1、 甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上饒市仲裁委員會進(jìn)行申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)論文心得體會實用二
發(fā)包人(全稱) (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱: ※
工程地點: ※
結(jié)構(gòu)形式: 框架剪力墻 層數(shù):地上28層地下1/2層 建筑面積:※
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)
工程立項文號: ※
資金來源: 自籌
二、 工程承包范圍
承包范圍: ※
不包括的工程范圍: /
三、 合同工期
總?cè)諝v天數(shù) 1080 天
開工日期:__※年10月10日
竣工日期:__※年9月23日
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格
四、 合同價款
1、合同總價(大寫):※(人民幣)(小寫)¥: ※ 元(其中:工程預(yù)留金 20xx萬元、零星工作費 / 元,安全防護(hù)、文明施工措施費 ※ 元,工程分包和材料購置費 / 元,總承包服務(wù)費 / 元。)
2、綜合單價:詳見承包人的報價書。
五、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協(xié)議書
2、 本合同專用條款
3、 本合同通用條款
4、 中標(biāo)通知書
5、 投標(biāo)書、工程報價單或預(yù)算書及其附件
6、 招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要及工程量清單
7、 圖紙
8、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
10.1合同訂立時間: 20xx 年 9 月 30 日
10.2合同訂立地點: ________________________
10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)論文心得體會實用三
編號:?______________
發(fā)包人:_______________________________________________________________________
承包人:_______________________________________________________________________
分包工程名稱:_________________________________________________________________
施工地址:______________________________________________________________?區(qū)(縣)
發(fā)包人(全稱):_____________________________________________________________
承包人(全稱):_____________________________________________________________??
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程勞務(wù)合作事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條?工程概況及承包工作內(nèi)容
1·1工程名稱:__________________________________________________________________??
1·2工程概況:_________________________________________________________________??
1·3分包工作內(nèi)容:____________________________________________________________??
范圍包括:_____________________________________________________________________??
1·4?工程監(jiān)理單位?(全稱):_____________________________________________________???_______________________________________________________________________________
第二條?作業(yè)人員
承包人根據(jù)工程需要向發(fā)包人提供作業(yè)人員共_______名。
第三條?合同工期
開工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期為______天。
第四條?合同價款
4·1合同價款為:_________元(人民幣)?大?寫:_________元???
4·2合同價款的確定原則(在確認(rèn)的方式前劃\’√\’):
經(jīng)過招投標(biāo)確定或雖未經(jīng)招投標(biāo)程序,由承、發(fā)包雙方協(xié)商一致,確認(rèn):
(?)4·2·1本合同價款為固定價格,在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整。
(?)4·2·2以(?)年施工預(yù)算或(?)年施工概算定額為依據(jù):
①定額工資單價為:
瓦?工_____元/工日;結(jié)構(gòu)木工______元/工日;裝修木工_____元/工日;鋼?筋?工_____元/工日;
砼?工_____元/工日;油?工_______元/工日;抹?灰?工_____元/工日;架?子?工_____元/工日;
水?暖?工_____元/工日;電?工______元/工日;壯?工_____元/工日;_______;_______;_______?;
②?按建筑面積確定承包價_____元/平方米;其中,?地上結(jié)構(gòu):_____元/m2;地下結(jié)構(gòu):_____元/m2;初?裝?修:_____元/m2;水?電:______元/m2;________;?_________;
③分項工程承包:
外墻面磚:_______元/m2;屋面防水:_______元/m2;
水磨石地面:_______元/m2;水泥砂漿:_______元/m2;
內(nèi)墻普通抹灰:_______元/m2;________;________;________.???
(?)4·2·3定額工以外發(fā)生的零星用工單價_______元/工日;(以實際發(fā)生,書面簽證資料為準(zhǔn))????
(?)4·2·4因不可抗力、一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣或安排任務(wù)不及時等原因造成的停工、窩工累計超過八小時的按________________標(biāo)準(zhǔn)補償。
4·3對合同價款內(nèi)容的明確:_______________________________________________________________
第五條?合同價款的結(jié)算和支付
5·1?結(jié)算、決算資料:
5·1·1發(fā)包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單,承包人依據(jù)上述書面資料按本合同條款編制的施工預(yù)算書。
5·1·2承包人根據(jù)發(fā)包人下達(dá)的施工任務(wù)書或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的指令,安排作業(yè)人員完成作業(yè)內(nèi)容,并取得有效的書面簽證單據(jù)編制人工結(jié)算書。
5·1·3有效的月度工作量結(jié)算資料及書面洽商變更、現(xiàn)場簽認(rèn)資料等。
5·2合同價款的結(jié)算和決算:
5·2·1發(fā)包人應(yīng)于每月____日對承包人完成的工程量給予核實、?確認(rèn)并共同履行書面結(jié)算手續(xù)。
5·2·2工程交工后28日內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交完整的決算資料,發(fā)包人在收到?jīng)Q算資料后28日內(nèi)進(jìn)行核實,給予確認(rèn)并辦理分包工程決算手續(xù)。
5·3合同價款的支付:
5·3·1合同價款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元,??
5·3·2分期支付勞務(wù)費的,每期支付的勞務(wù)費數(shù)額不得少于己辦理結(jié)算額的80%,余款在發(fā)包人對決算資料予以確認(rèn)后28日內(nèi)付清。
5·3·3合同價款的支付必須以銀行轉(zhuǎn)帳的形式辦理,付款時發(fā)包人不得以現(xiàn)金方式向承包人支付勞務(wù)費。
5·3·4辦理支付的手續(xù)為:承包人為外地進(jìn)京施工企業(yè)的,應(yīng)向發(fā)包人出據(jù)“北京市外地進(jìn)京施工企業(yè)專用發(fā)票”作為收款憑證,發(fā)包人須將填寫齊全的、票據(jù)收款人為承包人全稱的支票或匯票交付給承包人指定的人員。
第六條?安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理
6·1安全施工:發(fā)包人、承包人必須貫徹、執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
6·2重大傷亡及其他安全事故處理:
6·2·1發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,承發(fā)包雙方應(yīng)采取緊急措施防止事態(tài)擴(kuò)大并全力組織搶救傷者,保護(hù)事故現(xiàn)場,如因搶救傷者必須移動現(xiàn)場設(shè)備,須作出書面記錄或拍照。
6·2·2按照有關(guān)規(guī)定,發(fā)包人承包人應(yīng)分清責(zé)任,由事故責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。發(fā)包人承包人對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
6·3對本工程的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),雙方約定如下:________________________________________________
第七條?工程質(zhì)量、驗收與保修
7·1工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到設(shè)計圖紙要求及約定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)。如圖紙、發(fā)包人指令和國家及當(dāng)?shù)卣┕を炇找?guī)范、標(biāo)準(zhǔn)之間有差異或不一致,承包人應(yīng)在取得發(fā)包人書面認(rèn)可后,以質(zhì)量要求較高者為施工依據(jù)。
2022建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)論文心得體會實用四
第一部分
甲方(委托方):
乙方(咨詢?nèi)?:廣西有限責(zé)任公司
經(jīng)過雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。本合同的組成部分:
1、建設(shè)工程造價咨詢合同:
2、建設(shè)工程造價咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件:
一、甲方委托乙方為以下項目提供建設(shè)工程造價咨詢服務(wù):
1、項目名稱:
2、服務(wù)類別:工程結(jié)算審核
二、委托人同意按以下的計算方法、支付時間與金額支付咨詢?nèi)说恼7?wù)酬金:
1、根據(jù)廣西建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(桂價費【20__】88號),結(jié)合項目實際情況,單個項目咨詢服務(wù)費按審定工程造價的4‰計,不足人民幣 元按 元整(¥ )收取。
2、支付時間:按每季度結(jié)算一次,在每季度末付清期間完成咨詢服務(wù)的咨詢服務(wù)費。
三、甲方應(yīng)于委托審核項目前 3 工作日內(nèi)提供乙方所需的材料。
四、在審核過程中,乙方書面提交要求甲方做出答復(fù)的事宜,甲方應(yīng) 3 工作日內(nèi)做出書面答復(fù)。
五、乙方同意按照本合同的規(guī)定,承擔(dān)本合同中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)。
六、甲方同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、額度向乙方支付酬金。
七、本合同的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)自甲方提供全部資料后 10 工作日內(nèi)完成初審結(jié)果,經(jīng)委托方復(fù)審認(rèn)可后出具正式報告書 3 份。若甲方不能及時提供資料,乙方提交報告的時間相應(yīng)順延,并于本項工程造價咨詢業(yè)務(wù)完成時終結(jié)。
八、建設(shè)工程造價咨詢合同在履行過程中發(fā)生爭議,甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決;如未能達(dá)成一致,可提交有關(guān)主管部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 1 種方式解決:
1、提交有管轄權(quán)的仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
九、本合同一式 份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí) 份。
甲方: 乙方:廣西有限責(zé)任公司
(蓋章) (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代理人:
電話: 電 話:
開戶行:
賬 號:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
第二部分 建設(shè)工程造價咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件
詞語定義、適用語言和法律、法規(guī)
第一條 下列名詞和用語,除上下文另有規(guī)定外具有如下含義。
l、“委托人”是指委托建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)和聘用工程造價咨詢單位的一方,以及其合法繼承人。
2、“咨詢?nèi)恕笔侵赋袚?dān)建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)和工程造價咨詢責(zé)任的一方,以及其合法繼承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨詢?nèi)艘酝馀c本咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的當(dāng)事人。
4、“日”是指任何一天零時至第二天零時的時間段。
第二條 建設(shè)工程造價咨詢合同適用的是中國的法律、法規(guī),工程造價有關(guān)計價辦法和規(guī)定或項目所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條 建設(shè)工程造價咨詢合同的書寫、解釋和說明,以漢語為主導(dǎo)語言。當(dāng)不同語言文本發(fā)生不同解釋時,以漢語合同文本為準(zhǔn)。
咨詢?nèi)说牧x務(wù)
第四條 向委托人提供與工程造價咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的資料,包括工程造價咨詢的資質(zhì)證書及承擔(dān)本合同業(yè)務(wù)的專業(yè)人員名單、咨詢工作計劃等,并按合同中約定的范圍實施咨詢業(yè)務(wù)。
建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍
“建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)”是指以下服務(wù)類別的咨詢業(yè)務(wù):
(a類)建設(shè)項目可行性研究投資估算的編制、審核及項目經(jīng)濟(jì)評價;
(b類)建設(shè)工程概算、預(yù)算、結(jié)算、竣工結(jié)(決)算的編制、審核;
(c類)建設(shè)工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價的編制、審核;
(d類)工程洽商、變更及合同爭議的鑒定與索賠;
(e類)編制工程造價計價依據(jù)及對工程造價進(jìn)行監(jiān)控和提供有關(guān)工程造價信息資料等。
第五條 咨詢?nèi)嗽诼男斜竞贤陂g,向委托人提供的服務(wù)包括正常服務(wù)、附加服務(wù)和額外服務(wù)。
1、“正常服務(wù)”是指雙方在合同中約定的工程造價咨詢工作;
2、“附加服務(wù)”是指在“正常服務(wù)”以外,經(jīng)雙方書面協(xié)議確定的附加服務(wù);
3、“額外服務(wù)”是指不屬于“正常服務(wù)”和“附加服務(wù)”,但根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)條件第十三條、第二十條和二十二條的規(guī)定,咨詢?nèi)藨?yīng)增加的額外工作量。
第六條 在履行合同期間或合同規(guī)定期限內(nèi),不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料。
委托人的義務(wù)
第七條 委托人應(yīng)負(fù)責(zé)與本建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的第三人的協(xié)調(diào),為咨詢?nèi)斯ぷ魈峁┩獠織l件。
第八條 委托人應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi),免費向咨詢?nèi)颂峁┡c本項目咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的資料。
第九條 委托人應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi)就咨詢?nèi)藭嫣峤徊⒁笞龀龃饛?fù)的事宜做出書面答復(fù)。咨詢?nèi)艘蟮谌颂峁┯嘘P(guān)資料時,委托人應(yīng)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)及資料轉(zhuǎn)送。
第十條 委托人應(yīng)當(dāng)授權(quán)勝任本咨詢業(yè)務(wù)的代表,負(fù)責(zé)與咨詢?nèi)寺?lián)系。
咨詢?nèi)说臋?quán)利
第十一條 委托人在委托的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi),授予咨詢?nèi)艘韵聶?quán)利:
1、咨詢?nèi)嗽谧稍冞^程中,如委托人提供的資料不明確時可向委托人提出書面報告。
2、咨詢?nèi)嗽谧稍冞^程中,有權(quán)對第三人提出與本咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的問題進(jìn)行核對或查問。
3、咨詢?nèi)嗽谧稍冞^程中,有到工程現(xiàn)場勘察的權(quán)利。
委托人的權(quán)利
第十二條 委托人有下列權(quán)利:
1、 人有權(quán)向咨詢?nèi)嗽儐柟ぷ鬟M(jìn)展情況及相關(guān)的內(nèi)容。
2、委托人有權(quán)闡述對具體問題的意見和建議。
3、當(dāng)委托人認(rèn)定咨詢專業(yè)人員不按咨詢合同履行其職責(zé),或與第三人串通給委托人造成經(jīng)濟(jì)損失的,委托人有權(quán)要求更換咨詢專業(yè)人員,直至終止合同并要求咨詢?nèi)顺袚?dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
咨詢?nèi)说呢?zé)任
第十三條 咨詢?nèi)说呢?zé)任期即建設(shè)工程造價咨詢合同有效期。如因非咨詢?nèi)说呢?zé)任造成進(jìn)度的推遲或延誤而超過約定的日期,雙方應(yīng)進(jìn)一步約定相應(yīng)延長合同有效期。
第十四條 咨詢?nèi)素?zé)任期內(nèi),應(yīng)當(dāng)履行建設(shè)工程造價咨詢合同中約定的義務(wù),因咨詢?nèi)说膯畏竭^失造成的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)向委托人進(jìn)行賠償。累計賠償總額不應(yīng)超過建設(shè)工程造價咨詢酬金總額(除去稅金)。
第十五條 咨詢?nèi)藢ξ腥嘶虻谌怂岢龅膯栴}不能及時核對或答復(fù),導(dǎo)致合同不能全部或部分履行,咨詢?nèi)藨?yīng)承擔(dān)責(zé)任。
第十六條 咨詢?nèi)讼蛭腥颂岢鲑r償要求不能成立時,則應(yīng)補償由于該賠償或其他要求所導(dǎo)致委托人的各種費用的支出。
委托人的責(zé)任
第十七條 委托人應(yīng)當(dāng)履行建設(shè)工程造價咨詢合同約定的義務(wù),如有違反則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償給咨詢?nèi)嗽斐傻膿p失。
第十八條 委托人如果向咨詢?nèi)颂岢鲑r償或其他要求不能成立時,則應(yīng)補償由于該賠償或其他要求所導(dǎo)致咨詢?nèi)说母鞣N費用的支出。
合同生效,變更與終止
第十九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第二十條 由于委托人或第三人的原因使咨詢?nèi)斯ぷ魇艿阶璧K或延誤以致增加了工作量或持續(xù)時間,則咨詢?nèi)藨?yīng)當(dāng)將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時書面通知委托人。由此增加的工作量視為額外服務(wù),完成建設(shè)工程造價咨詢工作的時間應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長,并得到額外的酬金。
第二十一條 當(dāng)事人一方要求變更或解除合同時,則應(yīng)當(dāng)在14日前通知對方;因變更或解除合同使一方遭受損失的,應(yīng)由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
第二十二條 咨詢?nèi)擞捎诜亲陨碓驎和;蚪K止執(zhí)行建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù),由此而增加的恢復(fù)執(zhí)行建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)的工作,應(yīng)視為額外服務(wù),有權(quán)得到額外的時間和酬金。
第二十三條 變更或解除合同的通知或協(xié)議應(yīng)當(dāng)采取書面形式,新的協(xié)議未達(dá)成之前,原合同仍然有效。
咨詢業(yè)務(wù)的酬金
第二十四條 正常的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù),附加工作和額外工作的酬金,按照建設(shè)工程造價咨詢合同的方法計取,并按約定的時間和數(shù)額支付。
第二十五條 如果委托人在規(guī)定的支付期限內(nèi)未支付建設(shè)工程造價咨詢酬金,自規(guī)定支付之日起,應(yīng)當(dāng)向咨詢?nèi)搜a償應(yīng)支付的酬金利息。利息額按規(guī)定支付期限最后一日銀行活期貸款利率乘以拖欠酬金時間計算。
第二十六條 如果委托人對咨詢?nèi)颂峤坏闹Ц锻ㄖ獣谐杲鸹虿糠殖杲痦椖刻岢霎愖h,應(yīng)當(dāng)在收到支付通知書兩日內(nèi)向咨詢?nèi)税l(fā)出異議的通知,但委托人不得拖延其無異議酬金項目的支付。
第二十七條 支付建設(shè)工程造價咨詢酬金所采取的貨幣幣種、匯率由合同專用條件約定。
其 他
第二十八條 因建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)的需要,咨詢?nèi)嗽诤贤s定外的外出考察,經(jīng)委托人同意,其所需費用由委托人負(fù)責(zé)。
第二十九條 咨詢?nèi)巳缧柰馄笇<覅f(xié)助,在委托的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其費用由咨詢?nèi)顺袚?dān);在委托的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍以外經(jīng)委托人認(rèn)可其費用由委托人承擔(dān)。
第三十條 未經(jīng)對方的書面同意,各方均不得轉(zhuǎn)讓合同約定的權(quán)利和義務(wù)。
第三十一條 除委托人書面同意外,咨詢?nèi)思白稍儗I(yè)人員不應(yīng)接受建設(shè)工程造價咨詢合同約定以外的與工程造價咨詢項目有關(guān)的任何報酬。咨詢?nèi)瞬坏脜⑴c可能與合同規(guī)定的與委托人利益相沖突的任何活動。
合同爭議的解決
第三十二條 因違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償,委托人與咨詢?nèi)酥g應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;如未能達(dá)成一致,可提交有關(guān)主管部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,根據(jù)雙方約定提交仲裁機關(guān)仲裁,或向人民法院提起訴訟。
2022建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)論文心得體會實用五
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
設(shè)計人: (以下簡稱乙方)
第一條 本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1.1 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》、《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》(20xx年修訂本)、《計價格[20xx]10號》文。
1.2 國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3 建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。
第二條 本合同設(shè)計項目的內(nèi)容:名稱、規(guī)模、階段、投資及設(shè)計費等見下表:
第三條 發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件
第四條 設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:
第五條 設(shè)計的費用以人民幣結(jié)算,本合同設(shè)計收費為人民幣(大寫) )。
2、實際設(shè)計費按實際方案建筑面積×單價(其中 按 元/平方米、)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
3、本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
4、設(shè)計費含圖紙蓋章費(蓋章單位設(shè)計證書等級:建筑工程甲級),含稅 金。
5、如分批出圖,按已交付成果的工程量支付設(shè)計費。
6、如設(shè)計內(nèi)容、范圍及投資發(fā)生變更時,其設(shè)計費用根據(jù)相應(yīng)的變更進(jìn)行計算。
第六條 雙方責(zé)任
6.1 發(fā)包人責(zé)任:
6.1.1 發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時問內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé),發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。未按合同約定時間提供工作用基礎(chǔ)資料,交付設(shè)計文件時間相應(yīng)延長;發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
6.1.2 發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。
6.1.3 發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。
6.1.4設(shè)計文件未通過審批前的修改不計付設(shè)計費用;如通過審批后作重大修改、變更,設(shè)計變更工作量在原工作量30%內(nèi)的不計設(shè)計費,超出原工作量30%部分按原設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)的50%計取設(shè)計費。設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費,工本費按200元/公斤計取。
6.1.5 發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作方便條件。
6.1.6 發(fā)包人應(yīng)保護(hù)設(shè)計人的投標(biāo)書、設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術(shù)。發(fā)包人用于本合同的項目情況除外,用于本合同外的項目時,需經(jīng)設(shè)計人同意,發(fā)包人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)付法律責(zé)任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。
6.2設(shè)計人責(zé)任:
6.2.1 設(shè)計人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進(jìn)行工程設(shè)計,按合同規(guī)定的進(jìn)度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負(fù)責(zé)。
6.2.2 設(shè)計人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是:國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程等。
6.2.3 設(shè)計合理使用年限為土建為50年。
6.2.4 設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5 設(shè)計人交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。
6.2.6 設(shè)計人應(yīng)保護(hù)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。 第七條 違約責(zé)任:
7.1 在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人根據(jù)設(shè)計已進(jìn)行的實際工作量結(jié)算設(shè)計費。
7.2 發(fā)包人應(yīng)按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)支付金額萬分之五的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批(除設(shè)計人的原因造成的情況除外)或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計費。
7.3 設(shè)計人對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于設(shè)計人員錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費。
7.4 由于設(shè)計人自身原因,合同生效后,設(shè)計人要求終止或解除合同,設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。由于設(shè)計人原因,未按合同約定時間交付設(shè)計資料及設(shè)計文件的,每延誤一天,應(yīng)按該項目應(yīng)收設(shè)計費的萬分之五向發(fā)包人支付違約金。
7.5 合同生效后,設(shè)計人要求終止或解除合同,設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。
第八條 其他
8.1 設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。
8.2 本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo),設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔(dān)。 8.3 發(fā)包人委托設(shè)計配合引進(jìn)項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。
8.4 發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)本合同內(nèi)容之外的工作服務(wù),另行支付費用。
8.5 由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.6 本合同發(fā)生爭議,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解協(xié)商不成的,雙方當(dāng)事人同意由南寧仲裁委員會仲裁。
8.7 本合同一式 肆 份,發(fā)包人 貳 份,設(shè)計人 貳 份。
8.8 本合同經(jīng)雙方簽章后生效。本合同生效后,雙方認(rèn)為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。
8.9 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報、傳真、會議紀(jì)要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)論文心得體會實用六
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認(rèn)為:_________________我單位從沒有參與過“達(dá)州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達(dá)州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據(jù)不足,認(rèn)定錯誤。其理由有三:_________________
一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認(rèn)定萬__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認(rèn)定牽強附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達(dá)州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算,而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實審查,主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建,“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對己方不利的事實和認(rèn)可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn),但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認(rèn)。同時,本案有其他證據(jù)足以證實“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達(dá)州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認(rèn)定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認(rèn)定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實屬認(rèn)定事實錯誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
您可能關(guān)注的文檔
- 母校以我為榮演講心得體會及感悟 我以母校為榮演講稿(三篇)
- 學(xué)校食堂小紅帽心得體會和感想 學(xué)校食堂小紅帽心得體會和感想怎么寫(五篇)
- 主題反腐專題教育片心得體會精選(優(yōu)質(zhì)14篇)
- 最新法院劉春榮事跡心得體會(優(yōu)秀16篇)
- 2023年體育名人名言心得體會總結(jié)(精選17篇)
- 金融專業(yè)就業(yè)指導(dǎo)心得體會報告 金融專業(yè)就業(yè)指導(dǎo)心得體會報告總結(jié)(9篇)
- 最新幼兒老師對幼兒的心得體會精選(優(yōu)秀13篇)
- 最新語文教師作業(yè)批改心得體會和方法(通用14篇)
- 金融專業(yè)就業(yè)指導(dǎo)心得體會總結(jié) 金融專業(yè)就業(yè)指導(dǎo)心得體會總結(jié)報告(5篇)
- 2023年學(xué)校食堂執(zhí)勤工作心得體會范本(優(yōu)質(zhì)10篇)
- 探索平面設(shè)計師工作總結(jié)的重要性(匯總14篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)體會與收獲大全(20篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)的實用指南(熱門18篇)
- 免費個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費模板推薦(通用20篇)
- 免費個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書(通用23篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的重要性范文(19篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的核心要點(專業(yè)16篇)
- 學(xué)校貧困補助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結(jié)與計劃(模板18篇)
- 教學(xué)秘書的工作總結(jié)案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結(jié)與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運動會總結(jié)(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結(jié)報告(熱門18篇)
- 工藝技術(shù)員工作總結(jié)(專業(yè)18篇)
- 大學(xué)學(xué)生會秘書處工作總結(jié)(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(jié)(專業(yè)14篇)
相關(guān)文檔
-
建 設(shè) 工 程 設(shè) 計合同(匯總15篇)44下載數(shù) 186閱讀數(shù) -
建 設(shè) 工 程 合同糾紛包括哪些建 設(shè) 工 程 合同糾紛(匯總12篇)34下載數(shù) 524閱讀數(shù) -
2023年
建 設(shè) 工 程 合同書樣本建 設(shè) 工 程 合同書(通用18篇)45下載數(shù) 235閱讀數(shù) -
工 程 建 設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)編制指南工 程 建 設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)編制指南pdf(五篇)26下載數(shù) 587閱讀數(shù) -
建 設(shè) 工 程 承諾制(62篇)39下載數(shù) 262閱讀數(shù)