版委托施工合同范本(匯總19篇)

合同的履行過程中，雙方必須按照合同約定進行相應的行為和付出相應的義務。在簽訂合同之前，必須對交易的對象、條件和細節(jié)進行充分的調查和了解。小編收集的合同范文只是參考，具體的合同起草還需要根據實際情況和法律要求進行調整和完成。

版委托施工合同范本篇一

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承擔工程施工圖深化設計，經雙方協(xié)商一致，簽訂以下合同。

第一條本合同依據下列文件簽訂：

《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。

第二條本合同設計項目的內容：名稱、規(guī)模、階段、投資及設計費等見下表。

第三條甲方人應向乙方提交的有關資料及文件：第四條乙方應向甲方交付的設計資料及文件：

第五條本合同設計收費估算為_______元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

說明：

1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。

2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。

3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協(xié)議。

4.本合同履行后，定金抵作設計費。

第六條雙方責任。

6.1甲方人責任：

6.1.1甲方按本合同第三條規(guī)定的內容，在規(guī)定的時問內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，甲方不得要求設討人違反國家有關標準進行設計。甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限5天以內，乙方按合同第四條規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限5天以上時，乙方有權重新確定提交設計文件的時問。

6.1.2甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方增付設計費。在未簽合同前甲方已同意，乙方為甲方所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

6.1.3甲方要求乙方比合同規(guī)定時間提前交付設計資料及文件時，如果乙方能夠做到，甲方應根據乙方提前投入的工作量，向乙方支付趕工費。

6.1.4甲方應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

6.1.5甲方應保護乙方的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經乙方同意，甲方對乙方交付的'設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，甲方應負法律責任，乙方有權向甲方提出索賠。6.2乙方責任：

6.2.1乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程及甲方提出的設計要求，進行工程設計，按合同規(guī)定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

6.2.2乙方按本合同第二條和第四條規(guī)定的內容、進度及份數向甲方交付資料及文件。

6.2.3乙方交付設計資料及文件后，按規(guī)定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。乙方按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向甲方及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，乙方仍負責上述工作，但應按所需工作量向甲方適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

6.2.4乙方應保護甲方的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓甲方提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況并給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方索賠。

第七條違約責任：

7.1在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

7.2甲方應按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過3天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知甲方。甲方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，甲方均按7.1條規(guī)定支付設計費。

7.3乙方對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方員錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和乙方責任大小向甲方支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的%。

7.4由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

7.5合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還定金。

第八條其他。

8.1甲方要求乙方派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協(xié)議或技術咨詢服務合同。

8.2乙方為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由甲方自費向有關出版部門購買。本合同第四條規(guī)定乙方交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規(guī)定的份數，乙方另收工本費。

8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標，乙方不得指定生產廠、供應商。甲方需要乙方的乙方員配合加工定貨時，所需要費用由甲方承擔。

8.4甲方委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的乙方參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由甲方支付。

8.5甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。

8.7本合同發(fā)生爭議，雙方當事人應及時協(xié)商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由________經濟合同______仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協(xié)議的，可向人民法院起訴。

8.8本合同一式________份，甲方______份，乙方_____份。

8.9本合同經雙方簽章并在甲方向乙方支付訂金后生效。

8.10本合同生效后，按規(guī)定到項目所在省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。

8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

版委托施工合同范本篇二

委托方(以下簡稱甲方)：

受托方(以下簡稱乙方)：

江蘇xx公司(以下稱稱甲方)于________年____月____日與業(yè)主____縣水利工程管理站簽訂了____縣________年第一批重點小型病險水庫除險加固中央專項補助資金項目標段(定羅水庫)工程施工承包合同(以下簡稱主合同)。現甲方委托(以下簡稱乙方)負責施工，經甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

江蘇xx公司與業(yè)主____縣水利工程管理站簽訂____縣________年第一批重點小型病險水庫除險加固中央專項補助資金項目標段(定羅水庫)施王承包合同的全部內容。

二、甲方責任、權利和義務。

1、與業(yè)主簽訂合同(包括隨后可能簽訂的補充合同)。

2、組建工程項目經理部。項目經理部作為甲方的派出機構，到施工現場具體履行甲方職責，對工程進度、質量、安全及資金等進行監(jiān)督管理。

3、組織公司職能部門定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現的問題提出整改措施，并督促乙方實施。

4、審核施工組織設計和有關施工報表、報告以及工程結算、竣工資料。

5、做好施工中的協(xié)調工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但由于業(yè)主或監(jiān)理以及遇不可抗為的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加的風險。

6、甲方享有因乙方原因造成的經濟和法律糾紛時停止支付工程款的權利。

7、項目經理部印章由乙方管理，甲方監(jiān)督使用。

三、乙方責任、權利與義務。

1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行主合同包括隨后可能簽訂的補充合同的有關條款，按主合同的規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔主合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任，負責協(xié)調業(yè)主與監(jiān)理部門關系。

2、負責工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工質量、施工安全、文明施工、竣工資料及驗收等全部工作，并承擔由此發(fā)生的全部費用。

3、嚴格按施工規(guī)程、規(guī)范或國家有關法規(guī)的要求以及甲方的質量、安全管理要求進行施工，按主合同要求完成工程施工任務。若因乙方管理不當，出現質量、安全、工期及其他與本工程相關的問題而受到業(yè)主或國家相關部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經濟損失。施工過程及質保期內發(fā)生質量問題造成返工的，乙方須承擔返工責任及費用。若發(fā)生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。

4、負責雇用除甲方派出的管理人員以外的施工所需的全部崗位人員，并將雇用名單及相應崗位安排書面報告甲方。乙方應及時付清其雇用人員的工資和采購材料費及機械設備租賃費用。每月____日前向甲方提交上月的債權債務一覽表和所雇用人員工資發(fā)放表。以上表格必須由乙方、債權人、乙方所雇用人員簽字確認，甲方有監(jiān)督權。乙方與第三方的債權債務由乙方自行解決，甲方不承擔任何責任。

5、負責為本工程相關人員辦理建筑意外傷害保險，保險發(fā)票及有關協(xié)議交甲方保管。

6、未經甲方許可不得直接從業(yè)主處領取工程款。如有業(yè)主代扣款項，乙方須于該事項發(fā)生后2天內告知甲方并提交相關憑證。否則，甲方對乙方處以2倍代扣款額的罰款。

7、乙方有義務按甲方要求，配合甲方的質量、安全、環(huán)境保護等體系認證工作。

8、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。

9、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關材料費。

10、乙方不得使用甲方項目章用于擔保、購銷貨物等活動，否則，甲方有權追究乙方的相關法律責任。

四、有關費用事項：乙方必須在甲方與業(yè)主合同簽訂后拾個工作日內完成以下工作：向甲方交納合同履約擔保金(如果乙方要申請預付款同樣要交納預付款履約擔保)、到勞動部門交納農民工工資保障金。

1、甲方按與業(yè)主結算總價的叁%收取工程管理費。

2、施工期間及完工后一個月，甲方按以下標準向乙方收取。

(1)公司委派管理人員1名：5000元月人。____區(qū)域的交通費、通訊費等由乙方另行據實支付。來往公司總部(江蘇)的交通費采取協(xié)商包干使用方法，按合同期內3次往返，每次4000元，合計1無包干。

(2)根據實際需要，安排駐項曰部工地現場人員。項目經理，工資按5000元月人發(fā)放;其余人員按4000元月人發(fā)放。甲方派駐項目部人員的交通、通訊費及其他費用由乙方另行據實支付。

(3)甲方人員為本項目應付檢查等的全部費用均由乙方負責。

4、每次支付工程款，乙方交完營業(yè)稅，企業(yè)所得稅及資源稅后，甲方并扣除3%管理費用后余款及時撥付給乙方作為施工費用。農民工工資發(fā)放表、管理人員工資發(fā)放表)才能領取工程款。

五、特別約定。

為維護本公司在廣西的良好信譽，若因乙方管理不當，導致工期嚴重滯后或工程質量、工程安全出現重大問題，導致業(yè)主或市級水利主管部門通報，通報一次罰乙方1萬元。導致水利廳通報，通報一次罰乙方2萬元。造成廣西自治區(qū)水利廳投標管理站停止本單位在____區(qū)的經營活動，罰乙方5元。由此造成的經濟責任由乙方承擔。

六、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方另行商訂補充協(xié)議。

七、本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

版委托施工合同范本篇三

施工單位：_______公司(以下簡稱甲方)。

承包單位：_______有限公司(以下簡稱乙方)。

經甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將公司______防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。

一、總則。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

根據公司______工程施工聯(lián)系單和設計變更通知單要求，廚衛(wèi)間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜(找平層上作基層處理)。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。

三、工程造價：

廚衛(wèi)間聚合物防水每平米_______元;屋面'851'聚氨酯防水每平米_______元。結算時按實際面積結算。

四、質量標準：

乙方應確保公司梅林生活、生產基地2#、3#樓防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照廣東省防水工程新規(guī)范標準15-19-97和深圳市現行有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。

五、雙方責任：

1、甲方責任：

(1)應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

(2)應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。

(4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題，提交乙方限時整改。

2、乙方責任：

(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及深圳市建設局頒發(fā)的準用證，由甲方現場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送市'建科院'檢驗合格后使用。

(2)配合市建公司梅林生活基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。

(3)應遵守施工現場的各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各種形式的處罰。

(4)應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優(yōu)良標準，并對工程保修三年。

六、付款方式：

本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優(yōu)良標準后甲方付至全部工程款的_______%給乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期滿后乙方無質量問題，甲方支付余款。

七、其它：

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)。

代表：代表：

年月日年月日。

版委托施工合同范本篇四

委托單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的原則，為明確雙方責任，經雙方協(xié)商簽訂本合同。

一、項目名稱：陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程。

二、施工期限：本工程自_20xx_年12月10日至_20xx年12_月24日。

三、工作內容：

乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約20xx個測點。

四、質量與驗收。

要求乙方物理點合格率達到95%。

五、費用及結算。

施工費用約12萬元，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實際工作面積一次結算。

六、甲方責任。

1、按照合同約定及時撥付資金。

2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協(xié)調各方工作。

3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結算工程價款。

5、按規(guī)定辦理項目預算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。

6、按有關規(guī)定參加竣工驗收交接工作。

七、乙方責任。

1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。

2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

3、堅持文明施工，做好施工現場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產。

4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。

5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

八、違約責任。

違約方按5%支付違約金。。

九、爭議解決。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。

(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。

(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。

十、本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執(zhí)___叁_____份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

版委托施工合同范本篇五

甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的.權利和義務，經甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同：

一、工程地點：涇縣第二中學新校區(qū)內。

二、主要工程內容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。

三、工程造價：

1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日200元=2400元。

2、加固科學館空調支架1.5米350元=525元。

3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米25元=1875元。

4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米20元=3934.4元。

5、尋找校園自來水管漏水14個工作日120元=1680元。

四、工程日期

在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內完成。

該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。

1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規(guī)定嚴格做好安全措施。

2、施工過程中的安全責任由乙方負責。

六、工程驗收。

工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。

七、收款方式。

本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。

八、其它事項。

1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。

2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

九、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

版委托施工合同范本篇六

甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的原則，為明確雙方責任，經雙方協(xié)商簽訂本合同。

陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程。

本工程自20___年12月10日至20__年12月24日。

乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約__個測點。

要求乙方物理點合格率達到95%。

施工費用約12萬元，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實際工作面積一次結算。

1、按照合同約定及時撥付資金。

2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協(xié)調各方工作。

3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結算工程價款。

5、按規(guī)定辦理項目預算（概算）執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。

6、按有關規(guī)定參加竣工驗收交接工作。

1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。

2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

3、堅持文明施工，做好施工現場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產。

4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施；地下管線等設備。

5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

違約方按5%支付違約金。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。

（一）雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。

（二）雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

版委托施工合同范本篇七

委托單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的原則，為明確雙方責任，經雙方協(xié)商簽訂本合同。

陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程。

本工程自__年12月10日至__年12月24日。

乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約__個測點。

要求乙方物理點合格率達到95%。

施工費用約12萬元，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實際工作面積一次結算。

1、按照合同約定及時撥付資金。

2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協(xié)調各方工作。

3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結算工程價款。

5、按規(guī)定辦理項目預算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。

6、按有關規(guī)定參加竣工驗收交接工作。

1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。

2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

3、堅持文明施工，做好施工現場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產。

4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。

5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

違約方按5%支付違約金。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。

(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。

(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日_________年____月____日。

版委托施工合同范本篇八

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：身份證號碼：

本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、承包范圍：

居室面積：居室間數：

4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)。

1、工期：xxxx天，自xxxx年xxxx月xxxx日開工，于xxxx年xxxx月xxxx日竣工。

2、工程承包價款：

a、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。

b、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。

3、承包信譽保證及質保條款：

a、根據甲方公司工程管理規(guī)定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。

b、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

c、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價xxxxxx%繳納工程質保金(即;xxxxxxxx元)。保修期內發(fā)生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。

4、工程質量及管理約定：

a、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。

b、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業(yè)主方xxxxxx%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。

5、工程款支付方式：

a、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發(fā)領款單，乙方到甲方財務部領款。

b、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的xxxxxx%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后xxxxxx天內。

6、雙方其它約定：

按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。

1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù)。

2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。

3、派監(jiān)理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監(jiān)督。

4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。

1、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。

2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。

3、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。

4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。

5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。

6、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。

7、乙方要確保施工現場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責任由乙方承擔。

1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。

1、本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。

2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。

甲方：乙方：

代表人：家庭住址：

單位地址：郵政編碼：

電話：電話：

年月日年月日。

版委托施工合同范本篇九

甲方：(以下簡稱甲方)：

乙方：(以下簡稱乙方)：

甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同：

一、工程地點：涇縣第二中學新校區(qū)內。

二、主要工程內容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。

三、工程造價：

1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元。

2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元。

3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元。

4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元。

5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元。

四、工程日期

在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內完成。

該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。

1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規(guī)定嚴格做好安全措施。

2、施工過程中的安全責任由乙方負責。

六、工程驗收。

工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。

七、收款方式。

本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。

八、其它事項。

1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。

2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

九、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。

版委托施工合同范本篇十

委托方(甲方)：承接方(乙方)：

本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝，為明確雙方權利和義務，結合建筑裝修工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程情況。

1.工程名稱(地址)：2.工程施工安裝內容及施工安裝費用以本工程報價單為基礎，增加項目經甲、乙雙方協(xié)商工程量同意簽字后依據本報價單價結算，變更項目另行計費，簽字生效。3.工程期間：雙方商定本工程工期為任務：即自年月日至年月日。

二、甲方工作。

1.指派為甲方工程項目代表，負責合同履行;按協(xié)議有關要求配合乙方組織施工，按時、保質、保量完成協(xié)議項目。

2成的損失由甲方承擔。

3.向乙方提供施工所需的水、電等基礎設施。

4.負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù)，并負責繳納管理處和報批的一切費用。

5.消防申報及檢查影響施工進度，時間以簽證單時間順延。

6.對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。

7.按時、按質、按量提供施工用的自購材料。

三、乙方工作。

1.指派,負責合同履行;按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各種事宜。2.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全打操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。

1.平面方案設計確定后，甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除)，才能進行施工圖設計;如因甲方需索取圖紙，應按工程建筑面積每平方二十五元收取設計費。

4.施工及安裝竣工驗收后，結算完畢，甲方即付清全部結算款余額(包括增加工程及增減項目金額);乙方向甲方辦理移交場地手續(xù)。

五、關于材料供應的約定。

1.乙方采購的材料﹑設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成損失的損失由乙方負責。

六、關于雙方責任的約定。

c.不能按期提供自購材料﹑設備的;d.不能按期付款的;。

e.因甲方原因變更設計造成材料.人工浪費的;。

h.非乙方造成的其它不可預見的原因的;。

l.消防申報及檢查如影響施工進度，時間以簽證單順延;2.因乙方影響工期，損失由乙方承擔。

a.不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;。

b.對竣工驗收后在一年保修以內發(fā)現的證實屬于乙方責任的質量問題，乙方免費返修;。

c.由乙方施工中違反規(guī)程操作造成人員傷害，責任由乙方自負;。

d.由乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修補或賠償;。

e.由乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責(在工程結算款中扣除)。

七、關于施工及驗收的約定。

5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收、移交手續(xù);如甲方在規(guī)定時間內未能驗收，須及時書面通知乙方，另定驗收日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

八、獎勵和違約責任。

2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方應支付甲方500元違約金;。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;。

十一、本合同經雙方蓋章(簽字)首期工程款到乙方指定戶頭后生效，如有未盡事宜，雙方應本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商解決不成時，雙方同意消委、當地人民法院仲裁委員會裁決。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

工程地點：辦公地點：

簽約時間：簽約時間：

帳號：

帳號：

電話：

版委托施工合同范本篇十一

委托單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務。本著平等互利的原則，為明確雙方責任，經雙方協(xié)商簽訂本合同。

一、項目名稱：陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程。

二、施工期限：本工程自_20___年12月10日至_20__年12_月24日。

三、工作內容：

乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約20__個測點。

四、質量與驗收。

要求乙方物理點合格率達到95%。

五、費用及結算。

施工費用約12萬元，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實際工作面積一次結算。

六、甲方責任。

1、按照合同約定及時撥付資金。

2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協(xié)調各方工作。

3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結算工程價款。

5、按規(guī)定辦理項目預算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。

6、按有關規(guī)定參加竣工驗收交接工作。

七、乙方責任。

1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。

2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

3、堅持文明施工，做好施工現場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產。

4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。

5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

八、違約責任。

違約方按5%支付違約金。。

九、爭議解決。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。

(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。

(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。

十、本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執(zhí)___叁_____份。

版委托施工合同范本篇十二

建設單位:臨清豪翰投資發(fā)展有限公司(以下簡稱甲方)。

承包單位：臨清市錦城實業(yè)公司(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:。

1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10kv配電工程施工。

2、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角。

承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：

1、供電系統(tǒng)設計。

3、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路150頂管100米;從10kv1013南華線9號桿t接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630kva箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630kva的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。

4、整理工程施工驗收資料。

5、協(xié)調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續(xù)。

20__年7月15日至20__年8月15日。

該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。

總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。

付款方式:。

1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;。

2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。

3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。

2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;。

3、每組箱變內部低壓出線為6路400a+2路250a,低壓柜體之間用母排連接;。

6、母排要求銅母排，國家標準t2銅排，質量標準參照國家標準規(guī)范要求;。

7、電氣開關等元器件品牌為"正泰"或質量不低于該品牌。

1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業(yè)有關標準執(zhí)行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。

2、乙方提供的材料、設備質量標準：執(zhí)行最新國家及行業(yè)標準、國家和地方行政主管部門的有關規(guī)定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執(zhí)行。

5、若經甲方抽檢發(fā)現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。

甲方責任：

1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。

2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

3、及時支付工程款。

乙方責任:。

3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規(guī)定程序申報該工程的驗收工作。

4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關規(guī)程、規(guī)定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。

5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630kva的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630kva箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。

箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。

在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

合同生效時間：20__年7月15日。

本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。

法定或委托代表人：法定或委托代表人：

開戶銀行：_________。

銀行賬號：_________。

版委托施工合同范本篇十三

委托方(以下簡稱甲方)：

受托方(以下簡稱乙方)：

江蘇禹王水利建設工程有限公司(以下稱稱甲方)于20xx年12月5日與業(yè)主武鳴縣水利工程管理站簽訂了武鳴縣20xx年第一批重點小型病險水庫除險加固中央專項補助資金項目iv標段(定羅水庫)工程施工承包合同(以下簡稱主合同)?，F甲方委托(以下簡稱乙方)負責施工，經甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

江蘇禹王水利建設工程有限公司與業(yè)主武鳴縣水利工程管理站簽訂武鳴縣20xx年第一批重點小型病險水庫除險加固中央專項補助資金項目iv標段(定羅水庫)施王承包合同的全部內容。

1、與業(yè)主簽訂合同(包括隨后可能簽訂的補充合同)。

2、組建工程項目經理部。項目經理部作為甲方的派出機構，到施工現場具體履行甲方職責，對工程進度、質量、安全及資金等進行監(jiān)督管理。

3、組織公司職能部門定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現的問題提出整改措施，并督促乙方實施。

4、審核施工組織設計和有關施工報表、報告以及工程結算、竣工資料。

5、做好施工中的協(xié)調工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但由于業(yè)主或監(jiān)理以及遇不可抗為的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加的風險。

6、甲方享有因乙方原因造成的經濟和法律糾紛時停止支付工程款的權利。

7、項目經理部印章由乙方管理，甲方監(jiān)督使用。

1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行主合同包括隨后可能簽訂的補充合同的有關條款，按主合同的規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔主合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任，負責協(xié)調業(yè)主與監(jiān)理部門關系。

2、負責工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工質量、施工安全、文明施工、竣工資料及驗收等全部工作，并承擔由此發(fā)生的全部費用。

3、嚴格按施工規(guī)程、規(guī)范或國家有關法規(guī)的要求以及甲方的質量、安全管理要求進行施工，按主合同要求完成工程施工任務。若因乙方管理不當，出現質量、安全、工期及其他與本工程相關的問題而受到業(yè)主或國家相關部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經濟損失。施工過程及質保期內發(fā)生質量問題造成返工的，乙方須承擔返工責任及費用。若發(fā)生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。

4、負責雇用除甲方派出的管理人員以外的施工所需的全部崗位人員，并將雇用名單及相應崗位安排書面報告甲方。乙方應及時付清其雇用人員的工資和采購材料費及機械設備租賃費用。每月10日前向甲方提交上月的債權債務一覽表和所雇用人員工資發(fā)放表。以上表格必須由乙方、債權人、乙方所雇用人員簽字確認，甲方有監(jiān)督權。乙方與第三方的債權債務由乙方自行解決，甲方不承擔任何責任。

5、負責為本工程相關人員辦理建筑意外傷害保險，保險發(fā)票及有關協(xié)議交甲方保管。

6、未經甲方許可不得直接從業(yè)主處領取工程款。如有業(yè)主代扣款項，乙方須于該事項發(fā)生后2天內告知甲方并提交相關憑證。否則，甲方對乙方處以2倍代扣款額的罰款。

7、乙方有義務按甲方要求，配合甲方的質量、安全、環(huán)境保護等體系認證工作。

8、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。

9、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關材料費。

10、乙方不得使用甲方項目章用于擔保、購銷貨物等活動，否則，甲方有權追究乙方的相關法律責任。

乙方必須在甲方與業(yè)主合同簽訂后拾個工作日內完成以下工作：向甲方交納合同履約擔保金(如果乙方要申請預付款同樣要交納預付款履約擔保)、到勞動部門交納農民工工資保障金。

1、甲方按與業(yè)主結算總價的叁%收取工程管理費。

2、施工期間及完工后一個月，甲方按以下標準向乙方收取。

(2)根據實際需要，安排駐項曰部工地現場人員。項目經理，工資按5000元/月人發(fā)放;其余人員按4000元/月人發(fā)放。甲方派駐項目部人員的交通、通訊費及其他費用由乙方另行據實支付。

(3)甲方人員為本項目應付檢查等的全部費用均由乙方負責。

4、每次支付工程款，乙方交完營業(yè)稅，企業(yè)所得稅及資源稅后，甲方并扣除3%管理費用后余款及時撥付給乙方作為施工費用。農民工工資發(fā)放表、管理人員工資發(fā)放表)才能領取工程款。

為維護本公司在廣西的良好信譽，若因乙方管理不當，導致工期嚴重滯后或工程質量、工程安全出現重大問題，導致業(yè)主或市級水利主管部門通報，通報一次罰乙方1萬元。導致水利廳通報，通報一次罰乙方2萬元。造成廣西自治區(qū)水利廳投標管理站停止本單位在廣西區(qū)的經營活動，罰乙方5元。由此造成的經濟責任由乙方承擔。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

版委托施工合同范本篇十四

經協(xié)商甲方將新校區(qū)一期四標段教學實驗樓a、b棟工程木工制作、安裝、上下車、機械等委托乙方施工。內容如下：

一、工程內容。

a、b棟現有施工圖紙、招標文件、圖紙會審紀要及設計修改所有含有的木工工程，包括制作安裝、預留、釘子、鐵絲等工序。

二、單價及承包方式。

以建筑面積每平方米15.00元整包干，工程量以施工圖為計算依據，人工費、班組管理費、施工工具、機械、鐵絲、鐵釘、上下車、勞保用品以及現場轉運等乙方自行承擔。

三、付款方式。

完成工程量，主體結構施工完畢且驗收合格后，付到總金額的60%，余款，在施工過程中，模板浪費超過3按市場價扣除乙方工程款。

四、質量要求。

達到國家現行質量驗收標準以及設計要求，經有關部門驗收合格為準，如驗收不合格所引起的返工所發(fā)生的一切費用由乙方自行負責，所耗廢的材料按當前市場價從工程款中扣除。模板按縫處漏水泥，拆模后要清理，否則用砂輪機打磨。

按現場進度計劃施工，乙方不得拖延工程進度，中有拖延工期現象，所造成的一切費用由乙方負責。

六、管理。

乙方在整個施工過程中，必須服從甲現場管理人員的管理，遵守施工現場管理條例和制度。

七、施工安全要求。

1、乙方在施工過程中必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程及有關規(guī)定，做到安全生產，文明施工，按照文明施工管理條例實行。

2、杜絕一切違章作業(yè)，施工前先檢查作業(yè)面有無安全隱患，做到及時發(fā)現及時處理，乙方必須組織工人進行安全教育以及班前安全活動，施工過程中造成的一切安全事故均由乙方自己承擔，并對甲方賠償相應的損失費。

八、未盡事宜，甲乙雙方自行協(xié)商解決。

九、本合同一式叁份，辦理相關手續(xù)一份，甲乙雙方各一份，雙方簽字生效，如有違約合同總10%支付違約金。工程尾款付清后本合同作廢。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

版委托施工合同范本篇十五

本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：

工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造。

工程地址：________再生能源利用中心主廠房0米。

包工包料。

1。乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。

2。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

1。材料費：

2。人工費：元整。

3。稅費：3。5%。

總計：111207。65元整經雙方協(xié)商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)__1__份。本合同未經事宜，雙方協(xié)商解決。

版委托施工合同范本篇十六

本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：

工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造。

工程地址：________再生能源利用中心主廠房0米。

包工包料。

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。

2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

1、材料費：

2、人工費：元整。

3、稅費：3.5%。

總計：111207.65元整經雙方協(xié)商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)1份。本合同未經事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

版委托施工合同范本篇十七

受委托方(乙方)：上海__電力工程有限公司。

本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：

一：工程概況。

工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造。

工程地址：__再生能源利用中心主廠房0米二：承包方式。

包工包料。

三：工期：

月日——年月日。四:工程質量。

1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。

2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

五：工程合同價款(建安票)。

1.材料費：2.人工費：元整。

3.稅費：3.5%。

總計：111207.65元整經雙方協(xié)商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。

六：合同生效與終止。

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

七：合同份數。

本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)__1__份。本合同未經事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表：代表：地址：地址：電話：電話：

版委托施工合同范本篇十八

委托方:(簡稱甲方)。

施工方:(簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國民法典》甲方計劃新建房屋一幢，在公平競爭中擇優(yōu)將此房屋建修中的木工工程承包給乙方為完成甲方設計的木工工程任務，明確相互權利義務關系，經雙方協(xié)商，特簽訂此合同。為信守合同，并嚴格地履行，共同遵守些列條款：

一、工程規(guī)模：甲方新建房屋為兩樓一底，門排兩個，鋼筋混磚結構，樓層面每層鋼筋水泥澆筑。

二、木工工程價款：甲方以基墩每個米元，樓層板面每平方米元，地穿梁每米元，立柱每元計價。

三、質量要求：乙方必須保證立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋設計的規(guī)格施工，同時保證每樓板面平整，每樓梯步均勻。

四、安全事故責任：乙方在工程施工中，時刻將安全意識放在重中之重。若出現安全事故，一旦甲方買了意外保險，按照國家規(guī)定的意外保險處理后，甲方概不負其它一切任何責任。

五、本合同自簽訂之日起，甲乙雙方簽字生效。

六、本合同未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商形成共識后，與本合同同等生效。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：

在場人：

乙方：______年月日。

版委托施工合同范本篇十九

承接方(乙方)：

本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝，為明確雙方權利和義務，結合建筑裝修工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程情況1.工程名稱(地址)：2.工程施工安裝內容及施工安裝費用以本工程報價單為基礎，增加項目經甲、乙雙方協(xié)商工程量同意簽字后依據本報價單價結算，變更項目另行計費，簽字生效。3.工程期間：雙方商定本工程工期為任務：即自年月日至年月日。

二、甲方工作。

1.指派為甲方工程項目代表，負責合同履行;按協(xié)議有關要求配合乙方組織施工，按時、保質、保量完成協(xié)議項目。

2成的損失由甲方承擔。

3.向乙方提供施工所需的水、電等基礎設施。

4.負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù)，并負責繳納管理處和報批的一切費用。5.消防申報及檢查影響施工進度，時間以簽證單時間順延。6.對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。7.按時、按質、按量提供施工用的自購材料。三、乙方工作1.指派,負責合同履行;按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各種事宜。2.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全打操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。3.嚴格圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查的施工記錄及有關資料。4.工程竣工末移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。四、關于工程付款及結算的約定1.平面方案設計確定后，甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除)，才能進行施工圖設計;如因甲方需索取圖紙，應按工程建筑面積每平方二十五元收取設計費。

2.本合同簽定之日，甲方應付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款的25%，

4.施工及安裝竣工驗收后，結算完畢，甲方即付清全部結算款余額(包括增加工程及增減項目金額);乙方向甲方辦理移交場地手續(xù)。

五、關于材料供應的約定。

1.乙方采購的材料﹑設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成損失的損失由乙方負責。

六、關于雙方責任的約定。

c.不能按期提供自購材料﹑設備的;d.不能按期付款的;。

e.因甲方原因變更設計造成材料.人工浪費的;。

h.非乙方造成的其它不可預見的原因的;。

l.消防申報及檢查如影響施工進度，時間以簽證單順延;2.因乙方影響工期，損失由乙方承擔。

a.不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;。

c.由乙方施工中違反規(guī)程操作造成人員傷害，責任由乙方自負;。

d.由乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修補或賠償;。

e.由乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責(在工程結算款中扣除)。

七、關于施工及驗收的約定。

2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方應支付甲方500元違約金;。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;。

十一、本合同經雙方蓋章(簽字)首期工程款到乙方指定戶頭后生效，如有未盡事宜，雙方應本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商解決不成時，雙方同意消委、當地人民法院仲裁委員會裁決。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

工程地點：辦公地點：

簽約時間：簽約時間：

帳號：

帳號：